2024版B项目建设工程施工承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版B项目建设工程施工承包合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3项目

1.4施工范围

第二条合同价格

2.1合同总价

2.2价格调整

2.3支付方式

第三条合同工期

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3工期延误

第四条施工质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量异议

第五条材料和设备

5.1材料供应

5.2设备供应

5.3材料和设备验收

第六条施工安全

6.1安全管理

6.2安全事故处理

6.3安全培训

第七条环境保护

7.1环境保护措施

7.2环保验收

7.3环保费用

第八条合同变更

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3变更费用

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

9.3违约赔偿

第十条争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

第十一条合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除后的责任

第十二条继承和转让

12.1合同继承

12.2合同转让

第十三条必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3违约责任

第十四条其他条款

14.1法律适用

14.2合同效力

14.3合同修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3项目

项目指的是2024版B项目建设工程，包括所有工程内容、工程量清单以及相关的附件和补充协议。

1.4施工范围

施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等，具体施工内容以合同附件为准。

第二条合同价格

2.1合同总价

合同总价为本合同约定的完成所有施工内容所需费用，具体金额详见合同附件。

2.2价格调整

合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，经双方协商一致，可以对合同总价进行调整。调整方式详见合同附件。

2.3支付方式

支付方式分为进度付款和竣工付款两部分，具体支付方式和支付时间详见合同附件。

第三条合同工期

3.1开工日期

本合同约定的开工日期为____年____月____日。

3.2竣工日期

本合同约定的竣工日期为____年____月____日。

3.3工期延误

如承包商原因导致工期延误，应当按照合同约定承担违约责任。如非承包商原因导致工期延误，双方应当协商解决。

第四条施工质量

4.1质量标准

本合同约定的施工质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

4.2质量控制

承包商应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量满足合同约定。

4.3质量异议

业主或者监理单位对工程质量有异议的，应当在验收过程中提出，并提供相关证据。承包商应在收到异议后____日内予以整改。

第五条材料和设备

5.1材料供应

承包商应按照合同约定，负责采购、供应施工所需的各种材料，并保证材料质量。

5.2设备供应

承包商应按照合同约定，负责采购、供应施工所需的各类设备，并保证设备质量。

5.3材料和设备验收

材料和设备到达施工现场后，由业主或者监理单位进行验收。验收不合格的，承包商应在规定时间内予以更换或修复。

第六条施工安全

6.1安全管理

承包商应建立健全施工现场安全管理体系，制定并落实安全生产措施，确保施工现场安全。

6.2安全事故处理

如发生安全事故，承包商应立即报告业主和相关部门，并按照有关规定进行处理。

6.3安全培训

承包商应定期对施工现场人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识，减少安全事故的发生。

第八条合同变更

8.1变更条件

任何一方因客观原因需要变更合同内容时，应在合同履行过程中提出，并说明变更理由及变更内容。

8.2变更程序

合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。

8.3变更费用

因合同变更产生的额外费用，按照双方协商的结果承担。

第九条违约责任

9.1发包人违约

发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。

9.2承包人违约

承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

9.3违约赔偿

违约金的计算方式及赔偿范围，按照合同约定执行。如合同中未作约定，双方可协商确定。

第十条争议解决

10.1协商解决

双方在合同履行过程