国家标准装修合同5篇.docx

国家标准装修合同5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[业主姓名]

地址：[业主地址]

乙方（装修公司）：[公司名称]

地址：[公司地址]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方装修工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[具体地址]。

2.工程承包方式：[承包方式]。

3.工程期限：自开工之日起至工程竣工日止，共计[具体天数]天。

4.工程内容：[具体装修内容]。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）[金额汉字大写]，小写￥[金额数字小写]。此款项包括材料费、人工费及其他相关费用。

2.甲方在签订合同后三日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性付清。

三、材料供应及验收标准

1.乙方应按照国家标准采购材料，并提供相应的质量保证文件。甲方有权对材料进行验收。若因材料质量问题导致工程问题或事故，乙方承担全部责任。

2.材料验收标准按照国家相关规定执行。特殊材料需要另行约定质量标准的，双方需签订补充协议。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计要求和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。工程质量必须符合国家工程质量标准及双方约定的其他要求。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收并办理验收手续。甲方在接到验收通知后三日内组织验收，并提出修改意见。乙方负责整改直至符合合同要求。如甲方在接到通知后一周内未组织验收，则视为验收合格。

五、工期延误及违约责任

1.因乙方原因延误工期造成违约的，每延误一天支付违约金[具体金额]。除因不可抗力和合同约定条款外，非经甲方同意延期，不能顺延工期。

2.甲方若不按合同约定支付工程款，每延误一天支付违约金[具体金额]。若因甲方原因导致工程无法继续施工的，乙方可以顺延工期。

六、安全施工及违约责任承担约定

施工过程中若出现人身伤亡或其他安全事故等情形，均视为乙方重大违约行为，乙方承担全部责任及赔偿费用。甲方发现乙方施工存在安全隐患的，有权责令停工整改。如停工因乙方造成延误工期，按本合同第五条处理。停工期间的安全问题由乙方负责并承担相应责任。若因甲方原因导致停工的除外。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为明确各方责任，保障双方权益，结合本工程具体情况，经甲乙双方充分协商，在完全理解《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规规定的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程地址：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程价款：

二、甲方工作

1.甲方应在开工前办理好相关证件和手续，负责协调施工期间周边关系，保证乙方顺利施工。施工期间所需的水、电费用由甲方承担。

2.甲方如需对图纸进行修改，应提前告知乙方，修改过程中产生的费用由甲方承担。

3.甲方应在工程验收合格后，按照合同约定支付乙方相应的款项。

三、乙方工作

1.乙方应按时进场施工，确保工程按时完成。施工过程中，乙方应遵守相关法规和规定，确保施工质量和安全。

2.乙方应根据甲方提供的图纸和要求进行施工，如有需要修改的地方，应提前告知甲方，并征得甲方的同意。

3.乙方应在工程验收合格后，提供必要的维修服务。维修期限自工程验收合格之日起计算，期限为一年。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要的水、电等条件，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约行为造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

1.双方因履行合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向当地仲裁机构或法院提起诉讼。

2.双方同意将争议解决地点选择在原告所在地法院或仲裁机构。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供必要的证据材料。判决结果出来前，双方应遵守诉讼程序，不得擅自变更、撤销或拒绝执行判决。判决生效后，双方应自觉履行判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果所确定的义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，避免造成不必要的损失。同时，双方也应积极配合法院或仲裁机构的调查取证工作，以便尽快解决争议。如一方在争议解决过程中存在妨碍诉讼或仲裁的行为，应承担相应的法律责任。