山体滑坡承包施工合同5篇.docx

山体滑坡承包施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需的山体滑坡承包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括但不仅限于山体滑坡的承包施工，具体内容包括但不限于以下内容：

（1）山体的勘探与测绘；

（2）山体滑坡的设计；

（3）施工前的准备工作，如材料采购、设备租赁等；

（4）具体的施工工作，包括挖掘、运输、填埋等；

（5）施工后的清理与恢复工作。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。该价款为乙方完成本合同所述工程内容的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的30%作为预付款。剩余款项根据工程进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

三、工期及进度

1.工期：乙方应在签订合同后尽快安排进场施工，工期为_________天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。

四、质量标准及验收

1.质量标准：乙方施工应达到以下质量标准：

（1）山体的勘探与测绘应准确、全面；

（2）山体滑坡的设计应合理、安全；

（3）施工前的准备工作应充分、完善；

（4）具体的施工工作应规范、有序；

（5）施工后的清理与恢复工作应彻底、干净。

2.验收：甲方有权对乙方施工进行验收。验收标准和方法由甲乙双方协商确定。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付合同价款或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时开工或无法完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任由甲乙双方协商确定。

六、争议解决方式

1.协商解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼解决：若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

七、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保施工任务顺利完成。

2.合同终止：在本合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：甲乙双方应对本合同内容及施工过程中涉及的必威体育官网网址信息必威体育官网网址，不得擅自泄露给第三方。必威体育官网网址信息的范围包括但不限于商业机密、技术资料等。

2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致无法按时履行合同义务时，双方应及时沟通并协商解决方案。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等。

3.通知与送达：甲乙双方应确保在签订合同时提供准确的通讯地址和联系方式。如需变更通讯地址或联系方式时，应及时书面通知对方。邮寄送达时应以签收为准。

4.合同修改与补充：如需对合同进行修改或补充时，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容应明确修改或补充的具体条款和生效时间等事项。修改或补充的合同条款与原合同具有同等法律效力。

5.适用法律及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律法规。如双方发生争议时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。管辖法院为合同签订地法院或双方协商确定的其他法院。在诉讼过程中产生的诉讼费用、律师费用等均由败诉方承担。

6.合同份数及存档：本合同一式两份，甲乙双方各执一份存档备查。合同自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。如有未尽事宜或需进一步协商解决的问题，双方可另行签订补充协议加以解决。补充协议与主合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方位于_________的山体滑坡承包施工事宜，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况