建设工程劳务承包标准合同6篇.docx

建设工程劳务承包标准合同6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的建设工程劳务事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.承包范围：__________

二、合同工期

1.乙方应按照甲方的工期要求完成施工任务。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

三、承包方式及价格

1.承包方式：本工程采用劳务承包方式，乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料和技术指导。

2.承包价格：双方约定劳务承包价格为人民币__________元整，具体价格根据工程量和施工难度等因素调整。

四、工程质量和验收标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，双方应按照国家有关规范、标准及合同约定进行验收。如工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

六、工程款支付及结算方式

1.工程款支付方式：双方约定工程款支付方式为__________。

2.工程款结算方式：双方约定工程款结算方式为在工程竣工验收合格后结算。

七、违约责任及赔偿损失

1.如因甲方原因造成工程停工或延期，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（发包方）：______________________

乙方（承包方）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包的建设工程劳务承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________________

2.工程地点：______________________

3.承包范围：具体工程内容及范围见附件一《承包内容明细表》。

二、合同工期

1.乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、承包方式及价款

1.承包方式：本工程采用劳务总承包方式，乙方负责施工所需的劳务人员、材料、设备等工作。

2.工程价款：具体工程价款见附件二《工程价款表》，乙方应按照合同约定完成承包内容，并按照甲方确认的工程量进行结算。

四、工程质量和验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和节点见附件三《工程款支付计划表》。

2.乙方应按照约定提供发票等必要凭证，甲方按照约定支付工程款。

六、违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

七、其他事项

1.本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同纠纷如不能协商解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：______________________（盖章）

乙方（承包方）：______________________（盖章）

签订日期：___________年_______月_______日

篇3

甲方（发包方）：__________________