工程分包施工承包合同5篇.docx

工程分包施工承包合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方公司名称]

承包方（简称乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。

2.乙方在合同期内必须完成全部工程施工任务。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XX元（￥XX），包括[具体费用]。

2.乙方完成全部工程施工任务并通过竣工验收后，甲方一次性支付合同价款。

第四条双方权利和义务

1.甲方负责提供施工所需的图纸和技术资料，并确保其准确性和完整性。

2.乙方负责施工过程中的技术管理和质量控制，确保施工符合设计图纸和相关标准。

3.甲方负责施工场地的供应和管理工作，确保施工顺利进行。

4.乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全。

5.甲方有权对施工质量进行监督，确保施工质量符合相关标准。

6.乙方有权要求甲方按时支付合同价款，确保施工资金及时到位。

第五条违约责任

1.甲方如未按时提供施工所需的图纸和技术资料，导致施工延误或质量问题，应赔偿乙方的相关损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的相关损失。

3.甲方如未按时支付合同价款，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的相关损失。

第六条争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经过双方协商一致后，以书面形式进行确认。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好个人财物，确保施工场地整洁有序。甲方应按时支付乙方已完成工程的合同价款。对于未完成部分的工程，双方应协商确定后续处理方式。

4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。判决结果出来后按照判决结果执行。

5.本合同未尽事宜由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。协商不成的按照相关法律法规处理。本合同的附件和补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的修改和补充必须以书面形式进行确认。在修改和补充条款中不会损害对方的利益情况下有效。否则无效。如有争议由双方协商或者诉讼解决。在协商或者诉讼期间不影响其他条款的实施。本合同的解释权归甲乙双方所有。如有争议以双方协商或者诉讼结果为准。本合同的生效条件为双方签字盖章并且满足合同条款要求。本合同的终止条件为双方协商同意或者按照合同条款进行终止操作即可终止合同关系。

篇2

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）未按规定办理质量监督手续、施工许可手续；

（2）设计图修改、变更；

（3）停电、停水、下雨等自然原因；

（4）因建设单位原因造成停工的；

（5）其它不可归责于乙方的原因。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币XX元。大写：XX元。其中：直接费用XX元，其他费用XX元。具体费用明细见合同附件《费用明细表》。

2.支付方式：建