建设工程合同有哪些订立形式-建设工程合同6篇.docxVIP

建设工程合同有哪些订立形式-建设工程合同6篇

篇1

建设工程合同协议

一、概述

本合同协议旨在明确双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，规范合同订立形式和内容，确保工程顺利进行。双方经过友好协商，达成以下协议。

二、合同订立形式

建设工程合同的订立形式主要包括以下几种：

1.书面合同：双方签订书面合同，明确工程范围、价格、工期等条款。书面合同是主要的合同形式，具有法律效力。

2.口头合同：在小型工程或紧急情况下，双方可以通过口头约定合同内容，但必须有书面记录或证据。口头合同具有法律效力，但存在举证困难的风险。

3.网络合同：通过网络平台签订电子合同，具有与传统书面合同同等的法律效力。双方应确保电子签名、电子认证等安全合法。

三、合同主要内容

本合同主要应包括下列内容：

1.工程概况：工程名称、地点、范围、规模等。

2.工期约定：开工日期、竣工日期及里程碑进度。

3.工程价款及支付方式：工程总价、支付方式、时间等。

4.质量要求：工程质量标准、验收方法等。

5.双方权利义务：明确双方在建设工程项目中的权利和义务。

6.违约责任：违约情形、违约责任及赔偿方式。

7.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼等解决方式。

8.其他附加条款：必威体育官网网址协议、知识产权归属等。

四、合同订立注意事项

1.合同条款必须明确具体，避免模棱两可的表述。

2.双方在签订合同前应充分了解相关法律法规和政策，确保合同条款合法合规。

3.合同订立过程中，双方应充分协商，确保合同条款公平合理。

4.在合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。

五、违约责任

若任一方违反合同约定，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。如因违约导致工程无法继续进行，双方应协商解决，必要时可依法解除合同。

六、争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。

七、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________

日期：___________________日期：___________________

篇2

建设工程合同订立形式说明及协议

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方邮箱地址]

乙方（承包方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方邮箱地址]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的有关事宜达成如下协议：

一、合同订立形式说明

建设工程合同的订立形式主要有以下几种：固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等。双方根据工程实际情况及自身需求选择合适的合同订立形式，并在此协议中进行详细约定。本合同采取以下合同订立形式：[具体形式选择，如：固定总价合同]。具体工程内容和承包范围按照补充条款或清单进行详细描述。本合同形式明确合同价格的方式和风险分配方式，确保双方权益。

二、建设工程概况

（一）工程名称：[具体工程名称]。

（二）工程地点：[具体工程地点]。

（三）工程内容：[具体工程内容描述]。包括但不限于：土方开挖、混凝土浇筑、钢结构安装等。具体以补充条款或清单为准。

（四）工程规模：[具体规模描述]。包括但不限于建筑面积、层数等。

（五）技术标准和质量要求：[具体技术标准和质量要求]。符合国家相关规范及标准。

（六）合同工期：[具体工期要求]。包括开工日期和竣工日期等。

（七）承包方式：[具体承包方式选择，如包工包料等]。此方式应在合同补充条款或附件中详细说明，并符合法律法规的要求。具体内容以补充条款为准。

三、双方责任与义务

（一）甲方责任与义务：甲方需按时支付工程进