墙砖、地砖铺贴施工合同(最终版本)8篇.docx

墙砖、地砖铺贴施工合同(最终版本)8篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

地址：[公司地址]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

地址：[公司地址]

一、工程概况

1.工程名称：墙砖、地砖铺贴施工合同

2.工程地点：[具体地址]

3.施工范围：墙面和地面瓷砖铺贴工程。

4.预算金额：总预算金额为人民币[金额]元。

5.支付方式：银行转账。

6.支付节点：工程验收合格后一次性支付。

二、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

-提供施工所需的水电资源。

-确保施工区域的整洁和畅通。

-及时与乙方沟通施工要求和进度。

-按合同约定支付款项。

2.乙方责任与义务：

-按时完成施工任务，保证施工质量。

-遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

-及时向甲方反馈施工进展和遇到的问题。

-承担施工期间因自身原因造成的损坏和损失。

三、施工流程

1.施工前准备：乙方应提前进行现场勘察，了解施工区域的基本情况和要求。甲方应提供必要的支持和协助。

2.施工设计：乙方应根据甲方提出的需求和现场情况，进行专业的设计，并出具详细的设计图纸和材料清单。甲方应确认设计图纸并签字确认。

3.材料采购与运输：乙方应根据设计图纸采购所需的瓷砖、水泥、沙子等施工材料，并按时运抵施工现场。甲方应提供必要的卸货和堆放场地。

4.施工实施：乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保施工进度和质量。甲方应积极配合乙方的施工工作，并提供必要的支持和协助。

5.验收与交付：施工完成后，乙方应组织专业人员进行验收，确保工程质量符合约定标准。甲方应在验收合格后签署验收报告，并支付相应款项。乙方应按时交付验收合格的工程。

四、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付款项或未提供必要支持和协助，导致乙方无法按时完成施工任务或造成乙方损失，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准应根据实际情况和双方协商确定。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准应根据实际情况和双方协商确定。

3.其他违约责任：如因其他不可抗力因素导致合同无法按时履行或造成双方损失，双方应友好协商解决，并承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准应根据实际情况和双方协商确定。

五、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院应根据实际情况和双方协商确定。

2.管辖法院：如双方协商不成需要通过法律途径解决争议或纠纷时，管辖法院应为乙方所在地人民法院。甲方有权在仲裁机构或管辖法院提出管辖权异议。但如仲裁机构或管辖法院认定管辖法院为乙方所在地人民法院时，甲方应遵守该管辖决定并承担相应的法律责任和费用。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

项目名称：[项目名称]

项目地址：[项目地址]

一、工程概况

1.本工程为墙砖、地砖铺贴施工，涉及范围包括墙面和地面的瓷砖铺设。

2.工程所需瓷砖种类、规格、数量及颜色等要求如下：

-瓷砖种类：全抛釉瓷砖

-瓷砖规格：800mm×800mm

-瓷砖数量：约[数量]块

-瓷砖颜色：[颜色]

3.工程施工时间预计为XX天，自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。

4.工程总预算为人民币[预算金额]元，包含材料费、人工费及税金等。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式进行施工，负责提供瓷砖材料并承担施工费用。

2.乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

3.乙方需保护施工现场的整洁，确保施工期间不影响其他工作。

三、付款方式

1.甲方在签订合同后支付工程总预算的XX%作为预付款。

2.施工完成后，甲方组织验收，验收合