有关房室建筑承包合同新整理版7篇.docx

有关房室建筑承包合同新整理版7篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XX元。

2.乙方完成工程施工并经甲方验收合格后，甲方将合同价款一次性支付乙方。

第四条甲方责任

1.甲方负责办理工程报建手续。

2.甲方负责向乙方提供建筑图纸及相关技术资料。

3.甲方负责协调乙方与其他施工单位的工作关系。

4.甲方负责解决施工场地的水电供应问题。

5.甲方负责及时组织人员对乙方施工的工程进行验收。

6.甲方需按照合同约定按时支付乙方工程进度款。

第五条乙方责任

1.乙方需按照合同约定按时进场施工。

2.乙方需按照建筑图纸及相关技术资料进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3.乙方需遵守甲方的施工安排，与其他施工单位协调配合，确保施工进度顺利进行。

4.乙方需保护好施工场地的水电供应设施，确保水电供应稳定。

5.乙方需及时组织人员对已完成的工程进行自检，确保工程质量符合要求。

6.乙方需按时向甲方提交工程验收申请，并协助甲方进行工程验收。

7.乙方需按照合同约定按时向甲方交付合格工程。

8.乙方需遵守国家相关法律法规及施工规范，确保施工安全顺利进行。

9.乙方需承担因自身原因导致的施工事故的全部责任。

10.乙方需积极配合甲方的其他合理要求。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若未能按照合同约定按时支付乙方工程进度款或未能及时组织人员对乙方施工的工程进行验收，则视为甲方违约。甲方需承担相应的违约责任并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方若未能按照合同约定按时进场施工或未能按照建筑图纸及相关技术资料进行施工，导致工程质量不合格或施工进度延误，则视为乙方违约。乙方需承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.双方因违约行为所造成的损失，包括但不限于直接损失和间接损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

4.对于因不可抗力导致违约的情况，双方应友好协商解决方案，并尽力减轻对方的损失。

5.双方在履行合同过程中如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规及诉讼程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，以便法院能够公正、及时地作出判决。判决生效后，双方应自觉履行判决结果，确保合同的履行得到保障。

篇2

发包方（甲方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX-XXXX-XXXX

承包方（乙方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX-XXXX-XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX市XX区XX路XX号房室建筑

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程内容：房室建筑主体结构施工及装饰工程

4.工程造价：暂定XX元（大写：XX元整）

第二条承包方式

乙方采用包工包料方式承包该工程。乙方负责购买工程所需的所有材料并负责组织施工。甲方负责提供施工所需的临时水电及现场管理工作。

第三条合同工期

1.工期：暂定XX天（大写：XX天整）

2.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体开工日期以甲方书面通知为准）

3.竣工日期：XXXX年XX月XX日

第四条质量要求

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量达到合格标准。

2.在施工过程中，乙方必须做好自检工作，确保每一道工序都符合施工要求。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.乙方在施工过程中必须遵守安全生产规范，确保施工期间的安全生产。甲方将按照安全生产的