标准版建设施工合同经典版范文6篇.docx

标准版建设施工合同经典版范文6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程价款及支付方式

1.本合同工程总造价为：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量验收报告。每道工序完成后，由乙方自检并报甲方代表复核确认后，方可进行下一道工序。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。验收不合格的，乙方应在甲方代表限定的期限内返工，使其达到验收标准。因返工造成的经济损失和工期延误由乙方自行承担。

4.乙方工程竣工验收后，应向甲方代表提交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方代表在收到结算报告和结算资料后一周内向乙方支付工程尾款。

第五条施工图纸与设计变更

1.乙方在开工前必须向甲方代表提交施工图纸。施工图纸应包括：建筑红线图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、结构施工图、设备施工图等必要的设计文件。设计应满足施工需要，符合现场实际情况。图纸设计深度应满足本工程各工种施工需要。

2.乙方在施工中若发现施工图纸有误或与实际不符时，应及时以书面形式通知甲方代表，由甲方代表负责解决。乙方不得擅自修改施工图纸。

3.乙方必须严格按照施工图纸施工，不得擅自变更设计。若需变更设计，必须得到甲方代表的同意，并由设计单位出具变更通知单方可实施。因擅自变更设计所发生的一切费用及后果均由乙方自行承担。

4.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场。如擅自停工、退市，由此造成的损失全部由乙方承担。

5.乙方应严格按照国家有关安全生产、文明施工的规定施工，由此发生的一切费用及后果均由乙方自行承担。甲方代表有权对施工现场进行安全、文明施工检查，对不符合要求的施工行为有权要求乙方进行整改。

6.竣工验收时如发现严重质量问题或安全隐患，由此造成的损失全部由乙方承担。同时，甲方有权要求乙方进行整改或返修，直至满足验收要求为止。

7.如遇特殊原因需对设计进行较大修改并增加较大工程量时，应以设计单位出具的设计变更通知单为准绳进行相应调整。在调整过程中应注意确保工程的稳定性和安全性，同时确保调整后的工程符合相关法规和标准的要求。调整后的工程量应经过甲方的确认后方可实施。对于擅自修改设计或增加工程量等行为，由此产生的费用及后果均由乙方自行承担。

8.如遇政府主管部门要求停工整改的情况时（如环保、消防等），由此产生的费用及后果均由乙方自行承担。甲方有权要求乙方在规定的时间内完成整改工作并恢复施工。若因停工整改导致工期延误或增加额外费用时，甲方有权向乙方追偿相关损失。但如因甲方原因导致停工整改时除外。

9.竣工结算时如发现由于乙方的原因导致工程量增加时（如未按照设计图纸施工、私自更改设计或增加工程量等），增加的工程量不予认可并结算。同时，由此增加的费用及后果均由乙方自行承担。甲方有权要求乙方进行整改或返修直至满足结算要求为止。对于结算过程中存在的争议问题或不明确事项时，双方应友好协商解决；协商不成的可提交仲裁机构或法院进行裁决处理。但无论何种方式解决时均不影响本合同的继续履行和其他条款的有效性及约束力。

10.双方约定其他需补充的条款：_________

第六条违约责任及赔偿损失

1.乙方在工程施工中因自身原因违反合同规定或因操作不当造成的人身伤害、设备损坏等事故均由乙方自行承担全部责任并赔偿