家装合同怎么起草6篇.docx

家装合同怎么起草6篇

篇1

家装合同协议

一、合同双方

甲方（业主）：________

乙方（家装公司）：________

二、工程概况

1.工程地址：________

2.房屋结构：________

3.装修面积：________

4.装修内容：________

三、工程造价及付款方式

1.工程造价：大写________元，小写________元。

2.付款方式：签订合同后，甲方支付工程总价的________%作为预付款；工程过半后，支付工程总价的________%；工程竣工后，支付剩余的________%。具体支付时间和金额如下：

*预付款：大写________元，小写________元。

*中期款：大写________元，小写________元。

*尾款：大写________元，小写________元。

四、工期及验收

1.工期：自合同签订之日起，工程预计于________年________月________日完成。如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任。

2.验收：工程完成后，甲方应在接到乙方验收通知后的________天内进行验收。如甲方在上述时间内未进行验收，则视为验收通过。

五、违约责任及赔偿

1.甲方如中途变更装修内容或取消装修，需提前通知乙方，并赔偿乙方已完成的工程量对应的工程款。

2.乙方如未能按时完成装修任务，需按日向甲方支付违约金，违约金为合同总价的________%。同时，乙方需赔偿甲方因工期延误造成的额外损失。

3.甲乙双方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任根据违约方违约的具体情况及给对方造成的实际损失来确定。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.如在履行合同过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方（业主）：________（签字/盖章）

乙方（家装公司）：________（签字/盖章）

日期：________年________月________日

篇2

一、合同双方

甲方（业主）：

姓名：

联系电话：

地址：

乙方（家装公司）：

公司名称：

联系电话：

地址：

二、工程概况

1.工程名称：家庭装修工程

2.工程地点：甲方住所

3.工程内容：室内设计、施工及材料采购等

4.工程预算：人民币XX元（大写：XX元整）

5.工程期限：自合同签订之日起XX天完成

6.工程质量：按照国家标准和行业规范进行验收

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修施工，并监督施工过程。

（2）甲方有权要求乙方提供装修所需的全部材料，并对材料质量进行验收。

（3）甲方应按合同约定支付装修费用，并承担施工期间因甲方原因造成的停工、窝工等损失。

（4）甲方应负责协调施工期间邻里之间的关系，确保施工顺利进行。

2.乙方权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付装修费用，并承担施工期间因乙方原因造成的停工、窝工等损失。

（2）乙方应按时进场施工，并按合同约定完成装修任务。

（3）乙方应保证施工质量，按照国家标准和行业规范进行验收。

（4）乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备，如有损坏或丢失，应承担赔偿责任。

四、工程变更和验收

1.工程变更：如因甲方原因需要变更装修方案，应提前与乙方协商，并签订书面变更协议。

2.工程验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。甲方应在接到通知后XX天内进行验收，并签署验收意见。如甲方在规定时间内未进行验收，则视为验收合格。

3.保修服务：工程验收合格后，乙方应提供一定年限的保修服务，保修期为XX年。在保修期内，如因乙方施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

五、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付装修费用或未履行其他合同义务，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成装修任务或未履行其他合同义务，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.赔偿