标准工程合同模板5篇.docx

标准工程合同模板5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的XXXX工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

2.进度：乙方需按照甲方提供的进度计划表进行施工，确保按时完成每个阶段的施工任务。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关法律法规的规定。

2.验收：工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方将在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准为《建设工程质量评价标准》及相关法律法规的规定。验收过程中如发现问题，乙方需按要求进行整改。

四、付款方式及期限

1.付款：甲方将按照工程进度表进行付款，具体付款节点如下：

*基础工程完成并通过验收后，支付合同总金额的XX%；

*主体结构完成并通过验收后，支付合同总金额的XX%；

*装饰工程完成并通过验收后，支付合同总金额的XX%；

*工程竣工验收合格后，支付合同总金额的XX%。

2.期限：乙方需在每个付款节点前提交付款申请，甲方将在收到申请后XX个工作日内完成付款。

五、违约责任及赔偿

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

*如乙方未按时完成施工任务，需按天支付违约金；

*如甲方未按时支付工程进度款，需按天支付违约金。

2.赔偿：如因乙方的原因导致工程质量不符合要求或造成甲方其他损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。

七、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方违反本合同的约定或发生不可抗力导致合同无法继续履行，任何一方可提出终止合同。合同终止后，乙方需按照甲方的要求做好工程的收尾工作，并确保工程质量的符合性。

八、其他约定事项

1.安全施工：乙方需确保施工过程中的安全施工，并承担由此产生的全部责任。

2.环保措施：乙方需遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。

3.保修责任：工程竣工验收合格后，乙方需承担一年的保修责任。保修期内如发现问题，乙方需按要求进行整改。

4.合同修改：如需对合同进行修改或补充，双方需协商一致并签订书面协议。

5.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.合同签署时间：XXXX年XX月XX日。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致无法施工；

（2）因甲方原因造成停工；

（3）因设计变更导致工程量增加。

三、质量与检验

1.工程质量标准：执行国家、地方和行业的相关标准，确保工程质量达到优良水平。

2.验收标准和方法：按照合同条款、技术规范、施工图纸及说明书、设计要求和国家及地方现行颁发的有关施工质量验收规范执行。具体验收方法详见合同条款。

3.工程质量检验：工程质量检验由甲方或甲方委托的第三方机构进行。乙方应配合甲方做好质量检验工作，并提供必要的资料和数据。

四、合同价款与支付

1.