砌体工程劳务分包合同范本8篇.docx

砌体工程劳务分包合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程造价：

第二条承包方式

1.本工程采用劳务分包方式，由乙方提供劳务，甲方提供材料。

2.乙方根据甲方的施工工期的要求，及时组织施工人员进行施工，确保施工工期和质量。

第三条承包范围

1.砌体工程：包括砌砖、砌块、轻质隔墙等建筑物的墙体、门窗过梁、构造柱、圈梁、地梁等构件的砌筑施工。

2.抹灰工程：建筑物的内外墙抹灰、地面抹灰、楼面抹灰等。

3.装饰工程：建筑物的外墙装饰、内墙装饰、吊顶装饰等。

4.其他工程：建筑物的防水工程、保温工程、门窗安装等。

第四条施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工人员进场施工，确保施工工期符合甲方的要求。

2.如因乙方原因造成施工工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程质量

1.乙方应确保施工质量符合《砌体工程施工及验收规范》等相关标准的要求。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。

第六条材料供应与管理

1.甲方负责提供施工所需的材料，并应确保材料的质量符合相关标准的要求。

2.乙方应合理使用材料，避免浪费。如有材料损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第七条安全施工与文明施工

1.乙方应严格遵守相关的安全施工规范，确保施工过程的安全。

2.乙方应负责施工区域的文明施工工作，保持施工区域的整洁和卫生。

第八条竣工验收与结算

1.工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录和相关技术资料。

2.甲方应在竣工验收后尽快进行结算，确保乙方的劳务费用得到及时支付。

第九条违约责任与赔偿

1.如因甲方原因造成施工工期延误或工程质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成施工工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第十条争议解决与合同生效

1.本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。仲裁裁决或法院判决是终局裁决，对双方都具有法律约束力。在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程结构：

第二条承包方式

乙方采用包工不包料的方式承包甲方发包的砌体工程，按照甲方提供的施工图及说明进行施工，确保工程质量、进度和安全。

第三条承包范围

1.乙方负责施工的范围包括：

（1）基础砌体的施工；

（2）主体砌体的施工；

（3）填充墙的砌筑；

（4）散水、台阶、坡道等的砌筑。

2.乙方负责施工的内容包括：

（1）砌体的制作与安装；

（2）砌体的抹灰与勾缝；

（3）砌体的养护与保护；

（4）施工过程中的临时设施搭建与拆除。

第四条施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保施工进度符合甲方的要求。

2.施工工期为合同签订之日起至工程竣工验收之日止。在工期内，乙方应合理安排施工进度，确保工程质量与进度同步进行。如遇特殊情况需调整工期时，应提前与甲方协商并达成一致意见。

第五条工程质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。在施工中，乙方应设立专门的质量检查人员，对施工过程进行监督和管理，确保施工质量得到有效控制。

2.工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料，并配合甲方进行工程验收工作。如工程质量不符合要求或存在安全隐患时，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。

第六条工程价款与支付方式

1.工程价款为人民币