工地建设工程施工承包协议8篇.docxVIP

工地建设工程施工承包协议8篇

篇1

发包方（甲方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

承包方（乙方）：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，可以顺延：因人力不可抗拒因素而延误工期；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响工期；因甲方资金不到位而影响工期。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为：人民币XXXX元（大写：XXXX元）。该价款已包括完成本工程所需的人工、材料、机械使用等费用。乙方在报价过程中已考虑了一切风险因素。除非甲方提出设计变更或增加工程量，否则合同价款不予调整。

2.支付方式：银行转账。第四条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：负责办理工程相关手续，提供必要的设计图纸和材料清单；负责协调乙方与其他相关单位的关系；负责按时支付工程进度款和结算款。

2.乙方职责及义务：负责按照合同约定组织施工，确保工程质量符合标准要求；负责及时提交结算资料，配合甲方进行工程结算；负责承担施工过程中的一切风险。

第五条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或结算款，乙方有权停工，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中未按照合同约定施工或施工质量不符合标准要求，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任。

第六条争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方已商定的事项不得擅自更改。合同生效前双方已商定的事项不得擅自更改。如需更改，应由双方协商确定。

2.合同终止：在合同生效之后，如果一方有违反合同的行为，另一方有权要求违约方停止违约行为并赔偿损失。同时，双方都有权要求终止合同。但应提前通知对方，并确保双方权益得到保障。具体细节由双方协商确定。

第八条其他事项

1.在施工过程中，双方应随时保持联系，确保信息的畅通。如一方联系方式发生变化，应及时通知对方。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

乙方（签字盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条合同工期

1.本合同工期为：__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因不可抗力致使工程不能按合同约定日期开工；

（2）因甲方原因造成乙方不能按合同约定日期开工；

（3）因工程量增加，需增加设计时间。

第三条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方申请验收。甲方应在接到验收申请后，尽快给予答复。

3.乙方施工完毕后，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应加倍赔偿。

4.验收时，如发现