2024版地下综合管廊施工合同Word版下载.docxVIP

2024版地下综合管廊施工合同Word版

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方地址

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程进度

3.合同工期

3.1工期起止时间

3.2工期延误处理

3.3工期调整

4.工程质量标准

4.1质量要求

4.2质量检验

4.3质量责任

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

5.2工程款支付进度

5.3预付款

5.4结算款

5.5拖欠工程款处理

6.工程材料供应

6.1材料供应方式

6.2材料质量要求

6.3材料验收

6.4材料保管

7.工程施工管理

7.1施工组织设计

7.2施工进度计划

7.3施工现场管理

7.4施工安全

7.5施工环境保护

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决费用

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约责任赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后果

13.其他约定

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权条款

13.3不可抗力条款

14.合同附件

14.1附件一：工程量清单

14.2附件二：施工图纸

14.3附件三：合同签订时间

14.4附件四：合同双方签字盖章

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：市地下综合管廊建设有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方地址

甲方地址：市区路号

乙方地址：市区路号

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1工程名称

市地下综合管廊建设工程

2.2工程地点

市区

2.3工程规模

总长度：10公里，管廊断面尺寸：8米×6米

2.4工程类型

市政公用工程

2.5工程进度

合同签订后30日内开始施工，预计工期为12个月。

3.合同工期

3.1工期起止时间

2024年3月1日至2025年2月28日

3.2工期延误处理

因甲方原因造成工期延误，每延误一天，乙方有权要求甲方支付相当于每日工程款千分之二的违约金。

3.3工期调整

如因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可对工期进行调整。

4.工程质量标准

4.1质量要求

4.2质量检验

甲方将组织相关专家对工程质量进行定期和不定期的检验。

4.3质量责任

乙方对工程质量承担全部责任，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。

5.工程款支付

5.1工程款支付方式

采用分阶段支付方式，包括预付款、进度款和结算款。

5.2工程款支付进度

预付款：合同签订后5个工作日内支付；

进度款：每月支付上月完成工程量的80%；

结算款：工程验收合格后30日内支付。

5.3预付款

预付款金额为合同总额的10%，用于工程前期准备。

5.4结算款

结算款按实际完成工程量计算，扣除质保金后支付。

5.5拖欠工程款处理

如甲方拖欠工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付拖欠工程款及相应利息。

6.工程材料供应

6.1材料供应方式

甲方负责提供工程所需主要材料，乙方负责采购辅助材料。

6.2材料质量要求

材料必须符合国家及行业标准，具备合格证明文件。

6.3材料验收

乙方应在材料进场后24小时内进行验收，验收合格后方可使用。

6.4材料保管

乙方应妥善保管工程材料，确保材料质量不受损害。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

争议发生后，双方应指定专人负责沟通，协商解决。如协商无果，任何一方可向合同签订地人民法院提交书面诉讼请求。

8.3争议解决费用

争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，均由败诉方承担。

9.违约责任

9.1违约情形

未按时支付工程款；

未按时完成工程进度；

使用不合格材料；

违反工程质量标准；

未按合同约定进行工程验收。

9.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工、拆除重建等。

9.3违约责任赔偿

违约责任赔偿的具体数额由双方协商确定，或由人民法院依法判决。

10.合同解除

10.1合同解除条件

一方严重违约；