2024版建筑工程施工合同终止补充协议书.docxVIP

2024版建筑工程施工合同终止补充协议书

本合同目录一览

1.协议签订背景及目的

1.1协议签订时间

1.2协议签订地点

1.3协议签订双方

1.4协议签订原因

2.本协议适用范围

2.1适用项目

2.2适用合同

2.3适用期限

3.合同终止原因

3.1项目停工原因

3.2项目延期原因

3.3合同解除原因

4.合同终止后的处理

4.1工程交付

4.2质量保证

4.3保修责任

4.4残余物资处理

5.工程款结算

5.1结算方式

5.2结算时间

5.3结算金额

5.4结算依据

6.乙方责任及义务

6.1工程交付

6.2质量保证

6.3保修责任

6.4残余物资处理

7.甲方责任及义务

7.1工程验收

7.2工程款支付

7.3质量监督

7.4残余物资接收

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决期限

9.法律适用

9.1合同适用的法律

9.2争议解决适用的法律

10.合同生效

10.1合同生效时间

10.2合同生效条件

11.合同变更

11.1变更方式

11.2变更程序

11.3变更生效条件

12.合同解除

12.1解除方式

12.2解除程序

12.3解除生效条件

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止生效条件

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2必威体育官网网址条款

14.3其他约定

第一部分：合同如下：

1.协议签订背景及目的

1.1本协议签订时间为2024年3月15日。

1.2本协议签订地点为我国某市某区某街道办事处。

1.3本协议签订双方为甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。

1.4本协议签订原因：鉴于甲方项目因故停工，现双方就合同终止事宜达成一致，签订本补充协议。

2.本协议适用范围

2.1本协议适用于甲方项目（项目名称：建筑工程）。

2.2本协议适用于原建筑工程施工合同（合同编号：X）。

2.3本协议适用于合同签订之日起至本协议生效之日止。

3.合同终止原因

3.1项目停工原因：因甲方资金链断裂，导致项目停工。

3.2项目延期原因：因甲方未按时提供相关施工条件，导致项目延期。

3.3合同解除原因：因双方协商一致，决定终止原建筑工程施工合同。

4.合同终止后的处理

4.1工程交付：乙方应在合同终止后，将已完成工程交付甲方。

4.2质量保证：乙方应对已交付的工程承担质量保证责任，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

4.3保修责任：乙方应在保修期内，对工程出现的质量问题进行修复。

4.4残余物资处理：乙方应将剩余的工程材料、设备等残余物资清理完毕，并交还给甲方。

5.工程款结算

5.1结算方式：本协议终止后的工程款结算，按照原建筑工程施工合同约定执行。

5.2结算时间：乙方应在合同终止之日起30日内，向甲方提交结算报告。

5.3结算金额：结算金额以实际完成工程量和合同约定单价计算。

5.4结算依据：结算依据为原建筑工程施工合同、工程量清单、相关验收记录等。

6.乙方责任及义务

6.1工程交付：乙方应在合同终止后，按照约定时间、质量、标准将已完成工程交付甲方。

6.2质量保证：乙方应对已交付的工程承担质量保证责任，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

6.3保修责任：乙方应在保修期内，对工程出现的质量问题进行修复。

6.4残余物资处理：乙方应将剩余的工程材料、设备等残余物资清理完毕，并交还给甲方。

7.甲方责任及义务

7.1工程验收：甲方应在乙方交付工程后，按照约定时间、质量、标准进行验收。

7.2工程款支付：甲方应在收到乙方提交的结算报告后，按照约定时间支付工程款。

7.3质量监督：甲方应对乙方施工过程中的工程质量进行监督，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

7.4残余物资接收：甲方应在乙方清理完毕残余物资后，接收并妥善保管。

8.争议解决

8.1争议解决方式：本协议项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序：争议发生后，双方应尽力在收到争议通知之日起30日内协商解决。若协商未果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在60日内通过协商或诉讼解决争议。

9.法律适用

9.1合同适用的法律：本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决适用的法律：争议解决程序和结果，均适用中华人民共和国法律。

10.合同生效

10.1合同生效时间：本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同生效条件：本协议经双方签字盖章