2024版建筑工程施工合同争议解决协议书范本.docxVIP

2024版建筑工程施工合同争议解决协议书范本

本合同目录一览

1.合同订立依据

1.1合同法律依据

1.2相关政策法规

2.合同双方信息

2.1甲方基本信息

2.2乙方基本信息

3.项目基本情况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程工期

4.争议解决原则

4.1争议解决方式

4.2争议解决程序

4.3争议解决地点

5.争议解决机构

5.1仲裁机构

5.2民事诉讼法院

6.争议解决费用

6.1仲裁费用

6.2案件诉讼费用

6.3其他相关费用

7.争议解决期间工程进度

7.1工程进度要求

7.2工程进度调整

8.争议解决后的合同履行

8.1合同继续履行

8.2合同终止或解除

9.违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

10.不可抗力条款

10.1不可抗力定义

10.2不可抗力发生后的处理

11.合同解除条件

11.1合同解除事由

11.2合同解除程序

12.合同终止条件

12.1合同终止事由

12.2合同终止程序

13.合同生效及期限

13.1合同生效条件

13.2合同有效期

14.合同附件及补充协议

14.1附件一：争议解决协议书

14.2附件二：相关文件清单

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据

1.1合同法律依据

1.1.1《中华人民共和国合同法》

1.1.2《中华人民共和国建筑法》

1.1.3《中华人民共和国仲裁法》

1.2相关政策法规

1.2.1建设工程质量管理条例

1.2.2建设工程安全生产管理条例

1.2.3建设工程施工许可管理办法

2.合同双方信息

2.1甲方基本信息

2.1.1甲方名称：房地产开发有限公司

2.1.2甲方地址：市区路号

2.1.3甲方法定代表人：

2.2乙方基本信息

2.2.1乙方名称：建筑工程有限公司

2.2.2乙方地址：市区路号

2.2.3乙方法定代表人：

3.项目基本情况

3.1工程名称

3.1.1住宅小区建设项目

3.2工程地点

3.2.1市区街道

3.3工程规模

3.3.1总建筑面积：100000平方米

3.3.2总投资：50000万元人民币

3.4工程工期

3.4.1计划开工日期：2024年1月1日

3.4.2计划竣工日期：2026年12月31日

4.争议解决原则

4.1争议解决方式

4.1.1仲裁

4.1.2民事诉讼

4.2争议解决程序

4.2.1争议发生后，双方应友好协商解决

4.2.2协商不成的，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁

4.2.3仲裁机构应按照法定程序进行仲裁

4.3争议解决地点

4.3.1仲裁地点：市仲裁委员会

5.争议解决机构

5.1仲裁机构

5.1.1市仲裁委员会

5.1.2仲裁员人数：三名

5.1.3仲裁员选任方式：双方各选任一名，由仲裁委员会指定一名首席仲裁员

5.2民事诉讼法院

5.2.1市区人民法院

5.2.2法院审理方式：普通程序

6.争议解决费用

6.1仲裁费用

6.1.1仲裁费用由败诉方承担

6.1.2仲裁费用标准：按照仲裁委员会的规定执行

6.2案件诉讼费用

6.2.1诉讼费用由败诉方承担

6.2.2诉讼费用标准：按照人民法院的规定执行

6.3其他相关费用

6.3.1争议解决过程中产生的其他费用，由双方根据实际情况协商承担

7.争议解决期间工程进度

7.1工程进度要求

7.1.1争议解决期间，工程进度应按照合同约定继续进行

7.1.2争议解决期间，工程进度不得低于合同约定的进度要求

7.2工程进度调整

7.2.1因争议解决需要暂停工程进度时，应提前通知对方

7.2