2024版建筑工程合同编制规范与不同形式合同标的保障.docxVIP

2024版建筑工程合同编制规范与不同形式合同标的保障

本合同目录一览

1.合同订立原则与依据

1.1合同订立的基本原则

1.2合同订立的法律依据

1.3合同订立的标准与规范

2.合同主体与权利义务

2.1合同主体的资格与能力

2.2合同主体的权利与义务

2.3合同主体的变更与终止

3.合同标的与范围

3.1合同标的的定义与特征

3.2合同标的的范围与性质

3.3合同标的的变更与调整

4.工程质量与验收

4.1工程质量标准与要求

4.2工程验收程序与标准

4.3工程质量争议的处理

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划与安排

5.2工程工期调整与延误

5.3工程进度款的支付与结算

6.工程费用与支付

6.1工程费用构成与计算

6.2工程费用支付方式与期限

6.3工程费用争议的处理

7.保险与安全

7.1工程保险种类与范围

7.2工程安全责任与措施

7.3工程安全事故的处理

8.合同变更与解除

8.1合同变更的条件与程序

8.2合同解除的条件与程序

8.3合同变更与解除的后果

9.违约责任与赔偿

9.1违约责任的认定与承担

9.2违约赔偿的计算与支付

9.3违约争议的处理

10.争议解决与仲裁

10.1争议解决方式与程序

10.2仲裁机构与仲裁规则

10.3仲裁裁决的执行

11.合同终止与清算

11.1合同终止的条件与程序

11.2合同清算的范围与程序

11.3合同终止后的责任与义务

12.合同附件与补充协议

12.1合同附件的种类与内容

12.2补充协议的签订与效力

12.3合同附件与补充协议的修改

13.合同生效与解除

13.1合同生效的条件与时间

13.2合同解除的条件与程序

13.3合同生效与解除的法律效力

14.其他约定事项

14.1合同履行中的其他约定

14.2合同变更与解除的其他约定

14.3合同终止后的其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同订立原则与依据

1.1合同订立的基本原则

1.1.1合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上进行合同订立。

1.1.2合同内容应符合国家法律法规、行业规范和合同订立地的相关规定。

1.1.3合同订立过程中，任何一方不得有欺诈、胁迫等不正当行为。

1.2合同订立的法律依据

1.2.1合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

1.2.2合同订立参照《建筑工程施工合同示范文本》等相关规范。

1.3合同订立的标准与规范

1.3.1合同订立应符合国家标准《建筑工程施工合同编制规范》（GB/T502032017）。

1.3.2合同订立应遵循行业规范和合同订立地的相关规定。

2.合同主体与权利义务

2.1合同主体的资格与能力

2.1.1承包人应具备相应的资质证书，具备完成工程所需的施工能力。

2.1.2发包人应具备合法的建设单位资格，具备支付工程款项的能力。

2.2合同主体的权利与义务

2.2.1承包人有权要求发包人按合同约定支付工程款项，有权要求发包人提供必要的施工条件。

2.2.2发包人有权要求承包人按合同约定完成工程，有权对工程进度和质量进行监督检查。

2.3合同主体的变更与终止

2.3.1合同主体变更需经双方协商一致，并签订书面协议。

2.3.2合同主体终止需按照合同约定或法律法规的规定进行。

3.合同标的与范围

3.1合同标的的定义与特征

3.1.1合同标的是指建筑工程施工项目，包括土建、安装、装饰等工程内容。

3.1.2合同标的应具有明确、具体、可量化的特征。

3.2合同标的的范围与性质

3.2.1合同标的范围包括施工图纸、技术规范、工程量清单等。

3.2.2合同标的性质为建筑工程施工项目。

3.3合同标的的变更与调整

3.3.1合同标的变更需经双方协商一致，并签订书面协议。

3.3.2合同标的调整应按照合同约定或法律法规的规定进行。

4.工程质量与验收

4.1工程质量标准与要求

4.1.1工程质量应符合国家质量标准、设计文件和合同约定。

4.1.2工程质量要求应包括材料、工艺、设备等方面。

4.2工程验收程序与标准

4.2.1工程验收应按照合同约定和工程质量标准进行。

4.2.2工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收。

4.3工程质量争议的处理

4.3.1工程质量争议应按照合同约定或法律法规的规定进行处理。

4.3.2工程质量争议处理方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划与安排

5.1.1工程进度计划应包括施工顺序、工期安排、关键节点等。

5.1.2工程进度计划应经双方协商一致，并签订书面协议。