- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版建筑工程合同工期延误补充协议模板
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.工期延误的原因及责任划分
2.1延期原因
2.2责任划分
3.延期处理程序
3.1延期通知
3.2延期确认
3.3延期处理
4.延期补偿及赔偿
4.1延期补偿
4.2延期赔偿
5.延期验收及交付
5.1延期验收
5.2延期交付
6.工期延误的索赔
6.1索赔条件
6.2索赔程序
6.3索赔期限
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
7.3争议解决程序
8.合同变更
8.1变更范围
8.2变更程序
8.3变更生效
9.合同解除
9.1解除条件
9.2解除程序
9.3解除生效
10.合同终止
10.1终止条件
10.2终止程序
10.3终止生效
11.必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址内容
11.2必威体育官网网址期限
11.3必威体育官网网址责任
12.法律适用与管辖
12.1法律适用
12.2管辖法院
13.其他约定
13.1其他条款
13.2其他约定事项
14.合同附件
第一部分:合同如下:
1.定义与解释
1.1定义
1.1.1“工期延误”指因非承包人原因,导致合同约定的工期延长。
(1)不可抗力;
(2)政府行为;
(3)公共工程或其他承包人工作;
(4)设计变更;
(5)其他非承包人责任的原因。
1.2解释
1.2.1本合同中使用的术语,如未在本条中定义,应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。
2.工期延误的原因及责任划分
2.1延期原因
(1)天气、自然灾害等不可抗力因素;
(2)政府行为或公共工程影响;
(3)设计变更;
(4)材料供应问题;
(5)施工过程中出现的技术问题;
(6)其他非承包人责任的原因。
2.2责任划分
2.2.1对于因非承包人原因导致的工期延误,责任划分如下:
(1)不可抗力因素导致的工期延误,承包人无需承担任何责任;
(2)政府行为或公共工程影响导致的工期延误,承包人无需承担任何责任;
(3)设计变更导致的工期延误,责任划分如下:
a.设计变更由发包人提出的,承包人无需承担任何责任;
b.设计变更由承包人提出的,承包人承担相应的责任;
(4)材料供应问题导致的工期延误,责任划分如下:
a.材料供应由发包人负责,由发包人承担相应的责任;
b.材料供应由承包人负责,由承包人承担相应的责任;
(5)施工过程中出现的技术问题导致的工期延误,责任划分如下:
a.技术问题由发包人提供的资料或图纸引起的,由发包人承担相应的责任;
b.技术问题由承包人引起的,由承包人承担相应的责任;
(6)其他非承包人责任的原因导致的工期延误,责任划分如下:
a.因发包人原因导致的工期延误,由发包人承担相应的责任;
b.因第三方原因导致的工期延误,由第三方承担相应的责任。
3.延期处理程序
3.1延期通知
3.1.1承包人发现工期延误时,应立即以书面形式向发包人发出工期延误通知,说明工期延误的原因及预计延误的时间。
3.2延期确认
3.2.1发包人收到工期延误通知后,应在收到通知之日起5个工作日内予以确认,并书面回复承包人。
3.3延期处理
3.3.1发包人确认工期延误后,双方应协商确定处理方案,包括但不限于:
(1)延长合同工期;
(2)调整合同价款;
(3)其他必要措施。
4.延期补偿及赔偿
4.1延期补偿
4.1.1因非承包人原因导致的工期延误,承包人有权要求发包人支付合理的工期延误补偿。
4.1.2工期延误补偿的计算方法如下:
(1)按合同约定的人工、材料、机械等费用计算;
(2)按合同约定的日进度款计算;
(3)双方协商确定的其它补偿方式。
4.2延期赔偿
4.2.1因承包人原因导致的工期延误,承包人应承担相应的赔偿责任,包括但不限于:
(1)按合同约定的违约金;
(2)因工期延误造成的发包人损失;
(3)双方协商确定的其它赔偿方式。
5.延期验收及交付
5.1延期验收
5.1.1因工期延误导致的工程验收,应在合同工期延长后进行。
5.2延期交付
5.2.1因工期延误导致的工程交付,应在合同工期延长后进行。
6.工期延误的索赔
6.1索赔条件
6.1.1承包人有权向发包人提出工期延误索赔,索赔条件如下:
(1)承包人已按照合同约定完成工程;
(2)工期延误是由于非承包人原因导致的;
(3)承包人已按照合同规定发出工期延误通知;
(4)发包人已确认工期延误。
6.2索赔程序
(1)承包人向发包人提交工期延误索赔申请;
(2)发包人收到索赔申请后,应在收到申请之日起5个工作日内进行审查;
(3)经审查后,发包人应在5个工作日内给予答复;
(4)双方协商不成时,可依法
文档评论(0)