建设工程施工项目管理合同5篇.docx

建设工程施工项目管理合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工项目管理的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

本次建设工程施工项目管理合同涉及的具体项目为：____________________（项目名称）。项目地点为：____________________。

二、工程范围与内容

1.工程施工组织设计与管理；

2.工程质量监督与管理；

3.工程进度控制与管理；

4.工程成本控制与管理；

5.安全生产监督与管理；

6.合同履行过程中的其他相关管理工作。

三、合同价格及支付方式

1.本合同总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。具体金额根据项目管理的实际工作量及合同条款约定进行调整。

2.甲方应按照以下方式支付乙方项目管理费用：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方总价款的____%作为预付款；

（2）项目竣工并完成验收后，甲方支付余款。

四、工期约定

1.本项目的开工日期为：____年__月__日，竣工日期为：____年__月__日。具体开工时间以甲方下达的开工令为准。

2.乙方应在约定工期内完成项目管理任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通并书面说明原因。

五、质量标准与验收

1.乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行项目管理，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应组织项目验收，并出具验收报告。验收合格后方可移交甲方。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至达到合同约定的质量标准。

六、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）按时支付项目管理费用；

（2）提供工程相关资料，协助乙方进行项目管理；

（3）对乙方提交的工作成果进行审核并提出意见。

2.乙方责任与义务：

（2）定期向甲方汇报项目进度、质量、安全等情况；

（3）确保项目按期竣工并达到合同约定的质量标准。

七、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付项目管理费用，每逾期一日，应向乙方支付滞纳金。

2.乙方如未按合同约定完成项目管理任务，每逾期一日，应向甲方支付违约金。

3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（业主）：___________________________

乙方（施工方）：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，为确保建设工程施工项目的顺利进行，特签订本合同。

一、合同目的

甲乙双方通过本合同明确建设工程施工项目的各项管理要求和权利义务，确保工程按期完成并达到预定的质量标准。

二、工程概况

1.工程名称：___________________________

2.工程地点：___________________________

3.工程规模：___________________________

4.工程内容：___________________________

三、合同工期

1.工程开工日期：_______年____月____日。

2.工程竣工日期：_______年____月____日。

3.工期顺延：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商顺延工期。

四、工程质量管理

1.乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程达到预定的质量标准。

3.双方应共同制定工程质量检查与验收制度，确保工程质量达标。

五、工程造价与支付

1.工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：分期支付。具体支付时间和金额按照工程进度进行安排。

3.甲方应按约定时间支付工程款，乙方应提供合法有效的发票。

六、安全施工与文明施