2024版建筑安装工程发包与绿色建筑评价合同.docxVIP

2024版建筑安装工程发包与绿色建筑评价合同

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订时间及地点

1.3合同生效条件

2.工程概况

2.1工程名称及地址

2.2工程规模及类型

2.3工程总投资及资金来源

3.发包人义务

3.1提供工程所需资料

3.2配合施工进度

3.3保障施工安全

4.承包人义务

4.1完成工程任务

4.2按时提交施工方案

4.3质量保证

5.工程进度

5.1工程总工期

5.2阶段性工期

5.3进度调整及延误责任

6.工程质量

6.1质量标准

6.2质量检验

6.3质量争议处理

7.工程变更

7.1变更原因

7.2变更程序

7.3变更价格

8.工程造价

8.1工程造价构成

8.2工程造价调整

8.3结算及支付

9.保险

9.1保险种类及责任

9.2保险费用承担

9.3保险理赔

10.绿色建筑评价

10.1绿色建筑评价标准

10.2评价程序

10.3评价结果应用

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约金及赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后的处理

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同附件效力

14.3合同解释与适用法律

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1发包人名称、地址、法定代表人或授权代表姓名及联系方式

1.1.2承包人名称、地址、法定代表人或授权代表姓名及联系方式

1.2合同签订时间及地点

1.2.1合同签订时间为____年____月____日

1.2.2合同签订地点为____市____区____街道____号

1.3合同生效条件

1.3.1双方签字盖章后生效

1.3.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务，合同自承包人开始施工之日起生效

2.工程概况

2.1工程名称及地址

2.1.1工程名称：____项目

2.1.2工程地址：____市____区____街道____号

2.2工程规模及类型

2.2.1工程规模：____平方米

2.2.2工程类型：____类建筑

2.3工程总投资及资金来源

2.3.1工程总投资：____万元

2.3.2资金来源：____（如：自筹、银行贷款等）

3.发包人义务

3.1提供工程所需资料

3.1.1发包人应在合同签订后____日内向承包人提供完整的工程地质勘察报告、设计文件、施工图纸等资料

3.1.2发包人应保证提供的资料真实、完整、准确

3.2配合施工进度

3.2.1发包人应按照合同约定，在施工过程中提供必要的协助和支持

3.2.2发包人应确保施工过程中，施工场地、周边环境及公共设施等不受影响

3.3保障施工安全

3.3.1发包人应确保施工场地及施工过程中的安全，防止发生安全事故

3.3.2发包人应配合承包人进行施工安全教育培训，提高施工人员的安全意识

4.承包人义务

4.1完成工程任务

4.1.1承包人应在合同约定的工期内完成工程任务

4.1.2承包人应按照工程设计图纸、施工规范和质量标准进行施工

4.2按时提交施工方案

4.2.1承包人应在合同签订后____日内向发包人提交施工组织设计、施工方案等文件

4.2.2施工方案应包括施工进度计划、质量保证措施、安全措施等内容

4.3质量保证

4.3.1承包人应确保工程质量达到合同约定的标准

4.3.2承包人应建立质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、控制和改进

5.工程进度

5.1工程总工期

5.1.1工程总工期为____个月

5.2阶段性工期

5.2.1阶段性工期按工程进度计划执行，各阶段工期不得超过合同约定的工期

5.3进度调整及延误责任

5.3.1因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商调整工期

5.3.2承包人未按合同约定工期完成工程的，应承担相应的违约责任

6.工程质量

6.1质量标准

6.1.1工程质量应达到国家现行有关建筑质量标准

6.1.2工程质量应符合工程设计图纸、施工规范和质量标准的要求

6.2质量检验

6.2.1承包人应按照合同约定进行质量检验，确保工程质量

6.2.2发包人有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包人整改

6.3质量争议处理

6.3.1双方对工程质量有争议的，应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼

8.工程造价

8.1工程造价构成

8.1.1工程造价包括直接工程费、间接费、利润和税金等

8.1.