2024版建筑工程工期延误赔偿合同下载.docxVIP

2024版建筑工程工期延误赔偿合同

本合同目录一览

1.合同签订依据

1.1相关法律法规

1.2政策文件

1.3技术规范

2.合同双方基本信息

2.1发包方信息

2.2承包方信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类别

4.工期安排

4.1工期计算方式

4.2计划工期

4.3实际工期

5.工期延误赔偿标准

5.1延误赔偿计算公式

5.2延误赔偿金额

5.3延误赔偿支付方式

6.延期原因认定

6.1发包方原因

6.2承包方原因

6.3不可抗力原因

7.延期责任划分

7.1发包方责任

7.2承包方责任

7.3不可抗力责任

8.延期赔偿流程

8.1申请赔偿

8.2审核认定

8.3赔偿支付

9.争议解决方式

9.1争议协商

9.2仲裁

9.3司法诉讼

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.违约责任

11.1发包方违约责任

11.2承包方违约责任

12.其他约定事项

12.1合同变更

12.2必威体育官网网址条款

12.3通知送达

12.4合同解除

12.5合同附件

13.合同附件清单

13.1附件一：工程概况表

13.2附件二：工期延误赔偿计算表

13.3附件三：争议解决方式及程序

13.4附件四：其他约定事项

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据

1.1相关法律法规

1.1.1建设工程质量管理条例

1.1.2建设工程合同管理办法

1.1.3建设工程工期管理规定

1.2政策文件

1.2.1建设工程工期延误赔偿政策

1.2.2地方性建设工程工期管理规定

1.3技术规范

1.3.1建设工程设计规范

1.3.2建设工程施工规范

2.合同双方基本信息

2.1发包方信息

2.1.1名称：_________________________

2.1.2地址：_________________________

2.1.3法定代表人：___________________

2.2承包方信息

2.2.1名称：_________________________

2.2.2地址：_________________________

2.2.3法定代表人：___________________

3.工程概况

3.1工程名称：_________________________

3.2工程地点：_________________________

3.3工程规模：_________________________

3.4工程类别：_________________________

4.工期安排

4.1工期计算方式：按照国家相关标准及实际情况计算

4.2计划工期：_________________________（天/月/年）

4.3实际工期：_________________________（天/月/年）

5.工期延误赔偿标准

5.1延误赔偿计算公式：延误赔偿金额=工期延误天数×每天赔偿金额

5.2延误赔偿金额：_________________________（元/天）

5.3延误赔偿支付方式：按月支付，每月底前支付当月延误赔偿金额

6.延期原因认定

6.1发包方原因：因发包方提供图纸、资料、设备等延误工期

6.2承包方原因：因承包方自身管理、施工质量、技术等原因延误工期

6.3不可抗力原因：因地震、洪水、台风等自然灾害或政府行为等不可抗力因素导致工期延误

7.延期责任划分

7.1发包方责任：因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求赔偿

7.2承包方责任：因承包方自身原因导致工期延误，承包方自行承担

7.3不可抗力责任：因不可抗力导致工期延误，双方互不承担责任，但需在合理期限内提供相关证明

8.延期赔偿流程

8.1申请赔偿

8.1.1承包方应在工期延误发生后3日内向发包方提出书面赔偿申请，并附上相关证明材料。

8.1.2发包方应在收到赔偿申请后5日内进行审核。

8.2审核认定

8.2.1发包方应依据合同约定和实际情况，对承包方的赔偿申请进行审核。

8.2.2审核结果应在收到赔偿申请后10日内通知承包方。

8.3赔偿支付

8.3.1经审核认定的赔偿金额，发包方应在收到承包方赔偿申请后的15日内支付。

8.3.2支付方式为银行转账，具体账户信息由承包方提供。

9.争议解决方式

9.1争议协商

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

9.1.2协商期限为收到争议通知后的30日内。

9.2仲裁

9.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委