2024版建筑工程施工合同索赔纠纷解决协议.docxVIP

2024版建筑工程施工合同索赔纠纷解决协议

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订背景与目的

1.3合同签订日期

1.4合同适用范围

1.5合同主要条款

1.6索赔事件定义与分类

1.7索赔处理流程

1.8索赔证据要求

1.9索赔计算方法

1.10索赔处理期限

1.11索赔争议解决方式

1.12索赔争议解决机构

1.13索赔争议解决费用

1.14合同生效与终止

1.15合同附件

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式

1.1.2乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系方式

1.1.3合同签订地点

1.2合同签订背景与目的

1.2.1甲方因建设（项目名称）工程，需要乙方进行施工。

1.2.2本合同签订旨在明确双方在施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。

1.3合同签订日期

1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4合同适用范围

1.4.1本合同适用于甲方委托乙方实施的（项目名称）工程施工全过程。

1.5合同主要条款

1.5.1工程概况：包括工程名称、地点、规模、工期等。

1.5.2工程质量：乙方应按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定要求。

1.5.3工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

1.6索赔事件定义与分类

1.6.1索赔事件是指在本合同履行过程中，因不可抗力、政策调整、设计变更等原因，导致工程成本增加、工期延误等情况。

1.6.2.1不可抗力事件

1.6.2.2政策调整事件

1.6.2.3设计变更事件

1.6.2.4其他索赔事件

1.7索赔处理流程

1.7.1索赔事件发生后，乙方应在3日内向甲方提出索赔申请，并提供相关证据。

1.7.2甲方收到索赔申请后，应在7日内对索赔申请进行审核，并答复乙方。

1.7.3如双方对索赔金额或工期有异议，应协商解决；协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。

1.8索赔证据要求

1.8.1乙方提供的索赔证据应真实、完整、有效。

1.8.2.1索赔事件发生的证明材料

1.8.2.2工程成本增加的证明材料

1.8.2.3工期延误的证明材料

1.8.2.4其他相关证明材料

1.9索赔计算方法

1.9.1索赔金额按照实际发本增加的数额计算。

1.9.2工期延误按照实际延误的天数计算。

1.10索赔处理期限

1.10.1甲方应在收到索赔申请后7日内处理完毕。

1.11索赔争议解决方式

1.11.1双方应友好协商解决索赔争议。

1.11.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。

1.12索赔争议解决机构

1.12.1本合同争议解决机构为（机构名称）。

1.13索赔争议解决费用

1.13.1索赔争议解决费用由败诉方承担。

1.14合同生效与终止

1.14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.14.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

1.15合同附件

1.15.1.1工程施工图纸

1.15.1.2施工组织设计

1.15.1.3有关工程质量的检验报告

1.15.1.4其他与本合同有关的文件。

第二部分：合同如下：

2.1索赔事件定义与分类（续）

2.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.1.2政策调整事件包括但不限于税率调整、法律法规变更、收费标准调整等。

2.1.3设计变更事件包括但不限于设计图纸修改、工程量调整、材料代用等。

2.2索赔处理流程（续）

2.2.1乙方提交索赔申请时，应附上索赔事件的相关证明材料，包括但不限于合同、设计图纸、变更通知、发票、支付凭证等。

2.3索赔证据要求（续）

2.3.1乙方提供的证据应能够证明索赔事件的真实性、影响范围和后果。

2.3.2甲方有权要求乙方补充或更正证据。

2.4索赔计算方法（续）

2.4.1索赔金额的计算应基于实际发本的增加，包括直接成本和间接成本。

2.4.2直接成本包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.4.3间接成本包括但不限于管理费、利润损失等。

2.5索赔处理期限（续）

2.5.1甲方收到索赔申请后，如有必要，可要求乙方在规定时间内提供补充材料。

2.6索赔争议解决方式（续）

2.6.1争议解决机构应在收到争议案件后30日内作出调解或仲裁决定。

2.7索赔争议解决机构（续）

2.7.1争议解决机构应具备专业的仲裁员和调解员，确保争议得到公正、公平的处理。

2.8索赔争议解决费用（续）

2.8