2024版光伏电站焊接劳务分包合同范本汇编.docxVIP

2024版光伏电站焊接劳务分包合同范本汇编

本合同目录一览

1.合同订立依据及适用范围

2.定义和解释

3.项目概况

4.分包工作内容及范围

5.合同工期及进度安排

6.工程量及计价方式

7.质量标准及验收要求

8.工程款支付方式及条件

9.风险责任及保险

10.违约责任及处理

11.争议解决方式

12.合同解除条件及程序

13.合同生效及终止

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据及适用范围

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。

1.2本合同适用于2024版光伏电站焊接劳务分包工程，包括但不限于设备安装、焊接施工、验收等环节。

第二条定义和解释

2.1“光伏电站”指利用太阳能光伏发电系统，将太阳能转化为电能的设施。

2.2“焊接劳务分包”指承包方将光伏电站焊接施工部分工作内容分包给具有相应资质的分包方。

2.3“合同工期”指本合同约定的工程完工日期。

2.4“工程量”指根据工程图纸、施工规范及现场实际情况确定的工程数量。

2.5“质量标准”指国家及行业相关标准、规范及项目要求的质量标准。

第三条项目概况

3.1项目名称：[项目名称]

3.2项目地点：[项目地点]

3.3项目规模：[项目规模]

3.4项目投资：[项目投资]

3.5项目业主：[项目业主]

3.6承包方：[承包方名称]

3.7分包方：[分包方名称]

第四条分包工作内容及范围

4.1.1焊接施工方案编制及实施；

4.1.2焊接设备、材料的采购、检验及管理；

4.1.3焊接作业人员的管理及培训；

4.1.4焊接施工过程中的质量控制及检验；

4.1.5焊接工程完成后进行自检及报验。

第五条合同工期及进度安排

5.1本合同工期为[合同工期]，具体进度安排如下：

5.1.1[进度节点1]：[日期]

5.1.2[进度节点2]：[日期]

5.1.3[进度节点3]：[日期]

5.1.4[进度节点4]：[日期]

5.1.5[进度节点5]：[日期]

第六条工程量及计价方式

6.1工程量以施工图纸及现场实际情况为准。

6.2工程量计价方式如下：

6.2.1采用综合单价法计算；

6.2.2综合单价由人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及风险费组成。

第七条质量标准及验收要求

7.1焊接工程应符合国家及行业相关质量标准、规范及项目要求。

7.2.1分包方完成焊接施工后，自行进行质量检验，并向承包方报验；

7.2.2承包方接到报验通知后，应在[验收期限]内进行验收；

7.2.3验收合格后，双方共同签署验收报告；

7.2.4验收不合格的，分包方应按承包方要求进行整改，直至合格为止。

第八条工程款支付方式及条件

8.1工程款支付方式分为预付款、进度款和结算款。

8.2预付款：合同签订后5个工作日内，分包方提交相关资料，承包方支付合同总额的[预付款比例]%作为预付款。

8.3进度款：按照合同工期及实际完成工程量，按月支付进度款，每次支付比例根据工程进度确定，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。

8.4结算款：工程完工并经验收合格后，承包方应在[结算期限]内支付结算款，结算款为合同总额减去预付款和进度款后的余额。

8.5任何一方违约，导致工程延期或质量问题，另一方有权扣除相应的违约金或赔偿金。

第九条风险责任及保险

9.1分包方应承担因自身原因造成的工程损失、人身伤害及财产损失等风险。

9.2承包方应为其员工在施工过程中发生的人身伤害承担相应的责任。

9.3分包方应按照国家规定购买并承担相关保险，包括但不限于建筑工程意外伤害保险、财产保险等。

9.4双方应共同承担不可抗力事件造成的风险，如自然灾害、战争等。

第十条违约责任及处理

10.1分包方未按合同约定完成工程，承包方有权要求分包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.2承包方未按合同约定支付工程款，分包方有权要求承包方支付逾期付款利息，并有权解除合同。

10.3双方违约，应根据违约的严重程度及实际损失，协商解决或提交仲裁机构仲裁。

第十一条争议解决方式

11.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。

第十二条合同解除条件及程序

12.1.1另一方严重违约；

12.1.2不可抗力导致合同无法履行；

12.1.3合同目的无法实现。

12.2解除合同应提前[通知期限]书面通知对方，并说明理由。

第十三条合同生效及终止

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2合同履行完毕或双方协商一致解