2024版城市排水设施改造业主支付担保合同.docxVIP

2024版城市排水设施改造业主支付担保合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同双方

1.5合同目的

1.6合同期限

2.业主支付担保

2.1担保金额

2.2担保期限

2.3担保方式

2.4担保责任

2.5担保解除条件

3.业主支付义务

3.1支付金额

3.2支付方式

3.3支付时间

3.4逾期支付责任

4.施工单位义务

4.1施工单位名称

4.2施工单位资质

4.3施工单位责任

4.4施工进度

4.5施工质量

5.质量保证期

5.1质量保证期期限

5.2质量保证期责任

5.3质量保证期验收

6.风险承担

6.1业主风险

6.2施工单位风险

6.3合同风险

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

7.3争议解决地点

8.合同变更

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3变更生效

9.合同解除

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3解除生效

10.违约责任

10.1违约责任承担

10.2违约责任赔偿

10.3违约责任减免

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力处理

11.3不可抗力通知

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同生效地点

13.合同附件

13.1附件一：业主支付担保文件

13.2附件二：施工合同

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定

14.1通知方式

14.2通知地址

14.3合同解释

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同名称：本合同名称为“2024版城市排水设施改造业主支付担保合同”。

1.2合同编号：_______（由双方协商确定并填写）。

1.3合同签订日期：_______年_______月_______日。

1.4合同双方：

（1）甲方（业主）：_______（业主名称）。

（2）乙方（担保人）：_______（担保人名称）。

1.5合同目的：为确保甲方按照合同约定按时支付乙方在2024版城市排水设施改造项目中的款项，乙方提供支付担保。

1.6合同期限：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

第二条业主支付担保

2.1担保金额：人民币_______元整。

2.2担保期限：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

2.3担保方式：乙方提供银行保函或现金担保。

2.4担保责任：在担保期限内，若甲方未按合同约定支付款项，乙方应承担相应的担保责任。

2.5担保解除条件：在合同约定的担保期限内，若甲方已按照合同约定支付全部款项，乙方有权解除担保。

第三条业主支付义务

3.1支付金额：甲方应按照合同约定支付给乙方的人民币_______元整。

3.2支付方式：甲方应通过银行转账或现金支付。

3.3支付时间：甲方应在合同约定的付款期限内支付款项。

3.4逾期支付责任：若甲方逾期支付款项，应向乙方支付_______%的逾期违约金。

第四条施工单位义务

4.1施工单位名称：_______（施工单位名称）。

4.2施工单位资质：具备相应的施工资质等级。

4.3施工单位责任：按照合同约定，完成2024版城市排水设施改造项目。

4.4施工进度：施工单位应按照合同约定的施工进度进行施工。

4.5施工质量：施工单位应确保施工质量符合国家相关标准和规范。

第五条质量保证期

5.1质量保证期期限：自工程竣工验收合格之日起_______个月。

5.2质量保证期责任：在质量保证期内，若因施工单位原因导致工程出现质量问题，施工单位应负责修复并承担相应责任。

5.3质量保证期验收：在质量保证期届满前，双方应共同对工程进行验收。

第六条风险承担

6.1业主风险：甲方应承担因自身原因导致的风险。

6.2施工单位风险：施工单位应承担因自身原因导致的风险。

6.3合同风险：双方应共同承担因不可抗力或其他非自身原因导致的风险。

第七条争议解决

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

7.2争议解决程序：若协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。

7.3争议解决地点：争议解决地点为_______（仲裁机构或法院所在地）。

第八条合同变更

8.1变更条件：任何一方要求变更合同内容，应提前_______日书面通知对方，并说明变更原因。

8.2变更程序：经双方协商一致，对合同变更达成书面协议后，变更内容即具有同等法律效力。

8.3变更生效：合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。

第九条合同解除

9.1.1一方严重