2024版城市夜景照明广告安装项目承包合同.docxVIP

2024版城市夜景照明广告安装项目承包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.承包方基本信息

1.2.业主方基本信息

2.项目概述

2.1.项目名称

2.2.项目地点

2.3.项目内容

3.项目工期

3.1.工期开始时间

3.2.工期结束时间

3.3.工期延误责任

4.项目费用

4.1.项目总费用

4.2.费用支付方式

4.3.费用支付时间

5.设计要求

5.1.设计标准

5.2.设计图纸

5.3.设计变更

6.材料供应

6.1.材料种类

6.2.材料质量

6.3.材料供应责任

7.施工要求

7.1.施工方法

7.2.施工安全

7.3.施工进度

8.质量保证

8.1.质量标准

8.2.质量验收

8.3.质量保证期

9.付款条件

9.1.付款比例

9.2.付款时间

9.3.付款方式

10.争议解决

10.1.争议解决方式

10.2.争议解决机构

10.3.争议解决程序

11.合同解除

11.1.合同解除条件

11.2.合同解除程序

11.3.合同解除责任

12.违约责任

12.1.违约情形

12.2.违约责任

12.3.违约赔偿

13.合同终止

13.1.合同终止条件

13.2.合同终止程序

13.3.合同终止责任

14.其他约定

14.1.必威体育官网网址条款

14.2.法律适用

14.3.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.承包方基本信息

1.1.1.承包方名称

1.1.2.承包方法定代表人

1.1.3.承包方注册地址

1.1.4.承包方联系电话

1.1.5.承包方开户银行及账号

1.2.业主方基本信息

1.2.1.业主方名称

1.2.2.业主方法定代表人

1.2.3.业主方注册地址

1.2.4.业主方联系电话

1.2.5.业主方开户银行及账号

2.项目概述

2.1.项目名称：2024版城市夜景照明广告安装项目

2.2.项目地点：市区街道

2.3.项目内容：包括但不限于LED照明广告牌、灯光设计、安装施工、调试运行等

3.项目工期

3.1.工期开始时间：2024年3月1日

3.2.工期结束时间：2024年6月30日

3.3.工期延误责任：若因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应支付业主方违约金元

4.项目费用

4.1.项目总费用：人民币万元整

4.2.费用支付方式：分阶段支付，按工程进度和验收合格后支付

4.3.费用支付时间：合同签订后日内支付首期费用，后续按工程进度每月支付%

5.设计要求

5.1.设计标准：符合国家相关设计规范和行业标准

5.2.设计图纸：由承包方提供详细设计图纸，业主方有权对设计提出意见或建议

5.3.设计变更：设计变更需经双方协商一致，并由承包方负责修改设计图纸

6.材料供应

6.1.材料种类：LED照明设备、广告牌结构材料、电气线路材料等

6.2.材料质量：材料质量应符合国家标准或行业标准，并经业主方验收合格

6.3.材料供应责任：承包方负责材料的采购、运输、验收及保管

7.施工要求

7.1.施工方法：采用先进的施工技术和工艺，确保工程质量

7.2.施工安全：严格执行安全操作规程，确保施工安全

7.3.施工进度：按合同约定的工期进行施工，确保工程按时完成

8.付款条件

8.1.付款比例

8.1.1.首付款：合同签订后5个工作日内，业主方支付合同总金额的30%作为首付款。

8.1.2.进度款：工程进度达到设计要求的50%时，业主方支付合同总金额的40%作为进度款。

8.1.3.竣工验收款：工程竣工验收合格后，业主方支付合同总金额的20%作为竣工验收款。

8.2.付款时间

8.2.1.首付款支付时间：合同签订后5个工作日内。

8.2.2.进度款支付时间：工程进度达到设计要求的50%时。

8.2.3.竣工验收款支付时间：工程竣工验收合格后30个工作日内。

8.3.付款方式

8.3.1.付款方式为银行转账，具体账户信息由业主方提供。

8.3.2.付款凭证需在付款后3个工作日内提交给业主方。

9.争议解决

9.1.争议解决方式

9.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中的任何争议。

9.1.2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

9.2.争议解决机构

9.2.1.争议解决机构为合同签订地人民法院。

9.3.争议解决程序

9.3.1.争议提交人民法院后，双方应积极配合法院审理。

9.3.2.法院判决生效后，双方应立即执行。

10.合同解除

10.1.合同解除条件

10.1.1.业主方因不可抗力导致合同无法履行，有权解