建设工程施工劳务分包合同书范本7篇.docx

建设工程施工劳务分包合同书范本7篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.承包范围：XXXX。

二、劳务分包方式

1.本工程采取包工包料的方式进行劳务分包。

2.乙方负责提供施工所需的全部劳务和相应材料，并按照甲方的要求和质量标准完成施工任务。

三、合同工期

1.本工程工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束。

2.乙方应在合同工期内完成全部施工任务，并确保工程质量达到甲方要求。

四、质量标准和要求

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应做好质量检查和验收工作，及时发现并处理质量问题。

3.乙方施工完成后，应提交相应的质量验收资料，供甲方进行质量评定。

五、合同价款及支付方式

1.本工程劳务分包合同总价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体支付方式和时间按照甲方与业主签订的施工合同及附件中的约定执行。

2.乙方应按时向甲方提交结算资料，并配合甲方进行结算审核。甲方在收到业主支付的款项后，将按照合同约定及时支付乙方相应的劳务费用。

六、违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量问题，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失。

2.乙方在接到甲方书面通知后，如未按时进场施工或擅自停工、中途退场的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任按照甲方与业主签订的施工合同及附件中的约定执行。

3.乙方在履行合同过程中，如因自身原因导致的质量问题或安全事故等损失，应由乙方自行承担。甲方有权要求乙方进行相应的赔偿。

4.乙方在履行合同过程中，如遇到不可抗力因素导致无法按时完工或质量问题，应及时向甲方报告，并提供相应的证明材料。甲方将根据实际情况进行协商处理。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定。本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。对于争议部分的处理结果应以法院生效判决为准。如一方不履行判决义务的，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担。

3.对于因争议解决而需要进行的仲裁或诉讼活动，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。仲裁或诉讼活动结束后，仲裁或诉讼结果所确定的内容即为双方的权利和义务关系。对于仲裁或诉讼结果所确定的内容与本合同条款相抵触的，应以仲裁或诉讼结果为准。但仲裁或诉讼结果所确定的内容不得违反相关法律法规的规定和社会公共利益。如有违反的，该部分内容无效。仲裁或诉讼活动结束后，双方应继续履行本合同的其他条款。

篇2

甲方（总承包单位）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_____________________________

联系方式：_______________________________

乙方（劳务分包单位）：_______________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

联系方式：_______________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜达成如下协议：

一、工程概况与分包内容

（一）工程名称：_________________________。

（二）工程地点：_________________________。

（三）分包范围和内容：具体劳务分包范围和内容详见附件一《分包工程内容和范