2024版建筑工程施工合同争议解决协议书.docxVIP

2024版建筑工程施工合同争议解决协议书

本合同目录一览

1.合同订立及生效

1.1合同订立方式

1.2合同生效时间

2.合同主体

2.1发包人信息

2.2承包人信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类型

4.合同工期

4.1工期开始时间

4.2工期结束时间

4.3工期调整

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量争议处理

6.工程造价

6.1工程造价确定方式

6.2工程造价调整

6.3工程造价结算

7.付款方式

7.1付款时间

7.2付款比例

7.3付款方式

8.施工组织设计

8.1施工组织设计编制

8.2施工组织设计审批

8.3施工组织设计变更

9.施工进度

9.1施工进度计划

9.2施工进度调整

9.3施工进度验收

10.安全生产

10.1安全生产责任

10.2安全生产措施

10.3安全生产事故处理

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决期限

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的处理

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定

14.1法律适用

14.2通知送达

14.3合同份数及效力

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同订立及生效

1.1合同订立方式：本合同经双方协商一致，以书面形式订立。

1.2合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效。

2.合同主体

2.1发包人信息：名称：[发包人名称]，住所：[发包人住所]，法定代表人：[发包人法定代表人姓名]，联系电话：[发包人联系电话]。

2.2承包人信息：名称：[承包人名称]，住所：[承包人住所]，法定代表人：[承包人法定代表人姓名]，联系电话：[承包人联系电话]。

3.工程概况

3.1工程名称：[工程名称]。

3.2工程地点：[工程地点]。

3.3工程规模：[工程规模]。

3.4工程类型：[工程类型]。

4.合同工期

4.1工期开始时间：[工期开始时间]。

4.2工期结束时间：[工期结束时间]。

4.3工期调整：如遇不可抗力或特殊情况，工期可经双方协商一致后调整。

5.工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件。

5.2质量检验：工程实施过程中，双方应按约定进行质量检验。

5.3质量争议处理：如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

6.工程造价

6.1工程造价确定方式：工程造价按双方约定的工程量清单及市场价格确定。

6.2工程造价调整：如遇材料价格波动、政策调整等因素，工程造价可经双方协商一致后调整。

6.3工程造价结算：工程完工后，双方应根据合同约定进行工程造价结算。

7.付款方式

7.1付款时间：按工程进度及质量要求，分期支付工程款。

7.2付款比例：首付款比例为合同总价的[首付款比例]%，其余部分按工程进度分阶段支付。

7.3付款方式：采用银行转账或现金支付，具体支付方式由双方协商确定。

8.施工组织设计

8.1施工组织设计编制：承包人应根据工程特点和施工要求，编制详细的施工组织设计，并于开工前[提交时间]报发包人审批。

8.2施工组织设计审批：发包人应在[审批时间]内对施工组织设计进行审批，如有异议应在[异议处理时间]内提出。

8.3施工组织设计变更：施工过程中如需变更施工组织设计，承包人应提前[通知时间]向发包人提出变更申请，经批准后方可实施。

9.施工进度

9.1施工进度计划：承包人应根据合同工期编制施工进度计划，并于开工前[提交时间]报发包人备案。

9.2施工进度调整：如因不可抗力或其他原因导致施工进度延迟，承包人应在[通知时间]内向发包人报告，并协商调整施工进度计划。

9.3施工进度验收：发包人应按施工进度计划对工程进度进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。

10.安全生产

10.1安全生产责任：双方应共同遵守国家安全生产法律法规，承包人承担安全生产主体责任。

10.2安全生产措施：承包人应制定安全生产措施，确保施工安全，并定期进行安全检查。

10.3安全生产事故处理：发生安全生产事故时，承包人应立即采取措施进行抢救，并及时报告发包人和相关部门。

11.争议解决

11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决。

11.2争议解决程序：协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向[人民法院名称]提起诉讼。

11.3争议解决期限：争议解决期限自争议发生之日起[期限]内。

12