2024年度抗老化耐磨混凝土地面施工承包合同.docxVIP

2024年度抗老化耐磨混凝土地面施工承包合同

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2施工项目概况

1.3施工图纸及设计要求

1.4施工进度安排

1.5施工质量标准

1.6施工材料及设备供应

1.7施工安全与环保要求

1.8施工合同价款及支付方式

1.9施工工期延误责任

1.10施工合同变更及解除

1.11施工合同争议解决方式

1.12合同生效与终止

1.13合同附件及补充协议

1.14合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1承包方：[承包方全称]

1.1.2甲方：[甲方全称]

1.1.3合同签订日期：2024年[日期]

1.1.4合同签订地点：[签订地点]

1.2施工项目概况

1.2.1施工项目名称：2024年度抗老化耐磨混凝土地面施工

1.2.2施工地点：[具体施工地点]

1.2.3施工面积：[施工总面积]

1.2.4施工内容：包括但不限于地基处理、混凝土浇筑、耐磨层施工、表面处理等。

1.3施工图纸及设计要求

1.3.1甲方提供的施工图纸：[图纸名称及编号]

1.3.2设计要求：应符合国家现行相关标准及规范。

1.3.3图纸交底：甲方应在合同签订后[时间]内向承包方提供完整的施工图纸及设计要求。

1.4施工进度安排

1.4.1施工总工期：[总工期天数]

1.4.2各阶段工期：[具体阶段工期及开始、结束日期]

1.4.3施工进度计划：承包方应按照甲方要求编制详细的施工进度计划，并报送甲方审批。

1.5施工质量标准

1.5.1质量标准：应符合国家现行相关标准及规范。

1.5.2质量检验：施工过程中，承包方应严格按照质量标准进行自检，并接受甲方或第三方监理机构的检验。

1.6施工材料及设备供应

1.6.1材料供应：甲方负责提供施工所需的主要材料，承包方负责提供辅助材料。

1.6.2设备供应：承包方负责提供施工所需的机械设备，并确保其符合施工要求。

1.7施工安全与环保要求

1.7.1安全要求：施工过程中，承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

1.7.2环保要求：施工过程中，承包方应采取措施减少对环境的影响，确保符合国家环保要求。

1.8施工合同价款及支付方式

1.8.1合同价款：[合同总价款]

1.8.2支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。

1.9施工工期延误责任

1.9.1工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。

1.10施工合同变更及解除

1.10.1合同变更：经双方协商一致，可对合同内容进行变更。

（1）一方严重违约；

（2）不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

1.11施工合同争议解决方式

1.11.1争议解决：发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.12合同生效与终止

1.12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.12.2合同终止：合同履行完毕或根据法律规定及双方协商一致解除合同后，合同终止。

1.13合同附件及补充协议

1.13.1附件：[附件名称及编号]

1.13.2补充协议：双方在合同履行过程中，经协商一致达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

1.14合同签署及生效日期

1.14.1签署日期：2024年[日期]

1.14.2签署地点：[签署地点]

第二部分：合同如下：

1.10施工合同变更及解除

1.10.1合同变更

1.10.1.1变更程序：任何合同变更需经双方书面同意，并由双方签署书面变更协议。

1.10.1.2变更内容：变更内容应包括但不限于施工范围、工期、质量标准、材料规格、合同价款等。

1.10.2合同解除

（1）一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；

（2）不可抗力事件导致合同无法履行；

（3）双方协商一致决定解除合同。

1.11施工合同争议解决方式

1.11.1争议解决机制：发生合同争议，由双方协商解决；协商不成的，可提交[仲裁委员会名称]仲裁。

1.11.2仲裁程序：仲裁应按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。

1.11.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。

1.12合同生效与终止

1.12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。

1.12.2合同终止：

1.12.2.1合同履行完毕；

1.12.2.2合同解除；

1.12.2.3法律法规规定的其他合同终止情形。

1.13合同附件及补充协议

（1）施工图纸及技术规范；

（2）材料清单及质量保证书；

（3）施工进度计划；