2024年度建筑施工合同延期责任协议书.docxVIP

2024年度建筑施工合同延期责任协议书

本合同目录一览

1.合同订立依据

2.合同主体

2.1施工方

2.2发包方

3.延期原因及认定

3.1延期原因

3.2延期认定

4.延期责任划分

4.1施工方责任

4.2发包方责任

5.延期赔偿计算方式

5.1赔偿标准

5.2赔偿计算公式

6.延期期限及计算

6.1延期期限

6.2延期期限计算方法

7.争议解决方式

7.1争议解决机构

7.2争议解决程序

8.合同生效条件

9.合同解除条件

10.合同终止条件

11.合同变更及补充

12.合同履行及监督

12.1履行方式

12.2监督方式

13.合同履行期限

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2本合同依据2024年度建筑施工合同，因施工方原因导致工程延期，经双方协商一致，订立本延期责任协议书。

2.合同主体

2.1施工方：[施工方名称]，统一社会信用代码：[施工方统一社会信用代码]。

2.2发包方：[发包方名称]，统一社会信用代码：[发包方统一社会信用代码]。

3.延期原因及认定

3.1延期原因：[列举施工方延期原因，如自然灾害、政策调整、材料供应不足等]。

3.2延期认定：由双方共同委托的第三方机构根据实际情况进行调查核实，并出具延期认定报告。

4.延期责任划分

4.1施工方责任：[详细列出施工方应承担的延期责任，如逾期竣工赔偿、违约金等]。

4.2发包方责任：[详细列出发包方应承担的延期责任，如工期调整、费用减免等]。

5.延期赔偿计算方式

5.1赔偿标准：[根据双方协商确定的具体赔偿标准，如每日赔偿金额等]。

5.2赔偿计算公式：[给出具体的赔偿计算公式，如：赔偿金额=每日赔偿金额×实际延期天数]。

6.延期期限及计算

6.1延期期限：[明确延期期限，如自原合同约定竣工之日起至实际竣工之日止]。

6.2延期期限计算方法：[详细说明延期期限的计算方法，如按照实际施工进度、节假日等因素进行调整]。

7.争议解决方式

7.1争议解决机构：[明确争议解决的机构，如仲裁委员会等]。

7.2争议解决程序：[详细说明争议解决的具体程序，如仲裁申请、仲裁审理等]。

8.合同生效条件

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同需经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8.3本合同需报送相关主管部门备案，备案通过后生效。

9.合同解除条件

9.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

9.2一方严重违约，另一方有权解除合同。

9.3经双方协商一致，决定解除合同。

10.合同终止条件

10.1合同约定的延期期限届满，工程按期竣工并验收合格。

10.2双方协商一致，决定终止合同。

10.3因法律法规变更导致合同无法履行，经双方同意终止合同。

11.合同变更及补充

11.1合同的任何变更或补充，均应以书面形式进行。

11.2变更或补充内容应经双方签字盖章后生效。

11.3合同变更或补充不影响原合同其他条款的效力。

12.合同履行及监督

12.1履行方式：施工方应按照合同约定和工程进度要求，完成施工任务。

12.2监督方式：发包方有权对施工过程进行监督检查，确保工程质量。

13.合同履行期限

13.1合同履行期限自合同生效之日起至合同终止之日止。

13.2延期责任协议书约定的延期期限计入合同履行期限。

14.合同签署及生效日期

14.1本合同一式两份，双方各执一份。

14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.3本合同签署日期为[签署日期]。

第二部分：第三方介入后的修正

15.第三方介入概述

15.1本合同项下，若需第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、仲裁机构等，本条款对此作出说明。

16.第三方选择与授权

16.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。

16.2第三方需具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任。

17.第三方职责与权限

17.1.1监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。

17.1.2对施工进度进行评估，提供进度报告。

17.1.3