2024年度建筑工程施工质量保证服务合同.docxVIP

2024年度建筑工程施工质量保证服务合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与原则

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的原则

2.合同主体与当事人

2.1施工单位的基本信息

2.2业主单位的基本信息

2.3合同签订代表

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程结构

4.施工质量保证内容

4.1施工质量控制标准

4.2质量保证措施

4.3质量检查与验收

5.施工进度保证

5.1施工进度计划

5.2进度保证措施

5.3进度调整与协调

6.合同履行与变更

6.1合同履行期限

6.2合同变更程序

6.3合同解除条件

7.施工费用与支付

7.1施工费用构成

7.2费用支付方式

7.3费用支付时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约责任形式

9.2违约责任承担

9.3违约责任赔偿

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同生效与终止日期

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址义务

12.3违约责任

13.合同附件

13.1附件一：施工质量保证方案

13.2附件二：施工进度计划

13.3附件三：施工图纸与技术规范

14.其他约定事项

14.1其他约定事项内容

14.2其他约定事项履行

14.3其他约定事项变更

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与原则

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规订立。

1.2合同订立的原则

本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第二条合同主体与当事人

2.1施工单位的基本信息

施工单位名称：建筑有限公司

注册地址：市区路号

法定代表人：

2.2业主单位的基本信息

业主单位名称：房地产开发有限公司

注册地址：市区路号

法定代表人：

2.3合同签订代表

双方指定代表如下：

施工单位代表：

业主单位代表：赵六

第三条工程概况

3.1工程名称

住宅小区建设项目

3.2工程地点

市区路号

3.3工程规模

总建筑面积：100,000平方米

3.4工程结构

多层住宅、商业配套

第四条施工质量保证内容

4.1施工质量控制标准

本工程按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量验收规范执行。

4.2质量保证措施

施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工过程符合质量要求。

4.3质量检查与验收

施工单位应定期进行质量检查，确保工程质量达到合同约定标准。业主单位有权对施工质量进行监督和验收。

第五条施工进度保证

5.1施工进度计划

本工程总工期为24个月，具体进度计划见附件二。

5.2进度保证措施

施工单位应严格按照进度计划组织施工，确保工程按期完成。

5.3进度调整与协调

如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划，并采取有效措施确保工程按期完工。

第六条合同履行与变更

6.1合同履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

6.2合同变更程序

任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可进行变更。

6.3合同解除条件

（1）一方严重违约，另一方提出解除；

（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；

（3）经双方协商一致解除合同。

第七条施工费用与支付

7.1施工费用构成

本工程费用包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。

7.2费用支付方式

施工费用按工程进度分期支付，具体支付比例和节点见附件三。

7.3费用支付时间

每次支付时间应在合同约定的时间内，由施工单位提交付款申请，业主单位审核无误后支付。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

（1）中国国际贸易仲裁委员会

（2）省国际经济贸易仲裁委员会

8.3争议解决程序

仲裁程序按照所选仲裁机构的仲裁规则进行。

第九条违约责任

9.1违约责任形式

任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿对方因此遭受的直接经济损失；

（2）支付违约金；

（3）采取补救措施；

（4）解除合同。

9.2违约责任承担

违约方应在本合同约定的时间内承担违约责任，逾期未承担的，对方有权要求赔偿。

9.3违约责任赔偿

违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括但不限