外墙保温进出不方便协议书8篇.docx

外墙保温进出不方便协议书8篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就外墙保温工程进出不方便问题达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：外墙保温工程

二、合同价格及支付方式

1.合同价格：根据施工图纸及现场实际情况，经双方协商确定，外墙保温工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。具体单价及工程量详见附件《预算表》。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%作为预付款。乙方完成外墙保温工程并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总金额的_________%作为尾款。

三、工期及质量要求

1.工期要求：乙方必须在合同签订后_________天内完成外墙保温工程。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，经甲方同意后，可相应顺延工期。

2.质量要求：乙方应严格按照施工图纸及现场实际情况进行外墙保温施工，确保工程质量符合《外墙保温工程技术规范》等相关标准。甲方在验收过程中如发现质量问题，乙方应无条件进行整改。

四、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付乙方合同款项或未提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成外墙保温工程或施工质量不符合合同要求，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。同时，乙方还需支付甲方违约金人民币_________元（大写：_________元整）。

五、争议解决方式

甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院裁决。

六、其他约定事项

1.安全施工：乙方在施工中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故或人员伤亡，乙方应承担全部责任。

2.环保要求：乙方在施工中应遵守环保法规，确保施工噪音、粉尘等对环境的影响降到最低。施工结束后，乙方应负责清理施工现场，保持环境整洁。

3.保修服务：外墙保温工程保修期为_________年。保修期内，如因乙方施工质量问题导致墙面出现空鼓、开裂等现象，乙方应负责免费维修。

4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（建设单位）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（施工单位）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（物业管理方）：_________

乙方（业主）：_________

鉴于甲方作为物业管理方，需要对外墙保温工程进行维护和管理，而乙方作为业主，需要保证外墙保温工程的正常使用，双方达成以下协议：

一、协议背景

随着建筑物的使用年限增长，外墙保温工程可能会出现老化、损坏等问题，需要进行维修和更换。然而，由于外墙保温工程涉及到建筑物的整体结构和安全，维修和更换需要谨慎处理。同时，乙方作为业主，也需要保证外墙保温工程的正常使用，不得私自改动或损坏外墙保温结构。

二、协议内容

1.甲方权利与义务

甲方作为物业管理方，需要对外墙保温工程进行定期检查和维修，确保外墙保温工程的正常使用。在维修和更换外墙保温工程时，甲方需要确保施工质量和进度，尽可能减少对乙方的影响。此外，甲方还需要对乙方进行宣传和教育，提高乙方对外墙保温工程的认识和重视程度。

2.乙方权利与义务

乙方作为业主，需要保证外墙保温工程的正常使用，不得私自改动或损坏外墙保温结构。在使用过程中，如果发现外墙保温工程出现问题或损坏，需要及时向甲方报告，并配合甲方进行维修和更换工作。同时，乙方也需要对甲方进行理解和支持，共同维护建筑物的整体结构和安全。

三、协议实施与监督

1.协议实施

双方需要共同实施本协议，确保外墙保温工程的正常使用和维修。甲方需要定期检查和维修外墙保温工程，并及时向乙方反馈维修进展和结果。乙方需要积极配合甲方的维修工作，并提供必要的支持和协助。

2.协议监督

双方需要共同监督本协议的实施情况。甲方可以通