2024年度光伏发电工程劳务承包合同范本.docxVIP

2024年度光伏发电工程劳务承包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称

1.1.2承包方地址

1.1.3承包方法定代表人

1.1.4承包方联系电话

1.2发包方信息

1.2.1发包方名称

1.2.2发包方地址

1.2.3发包方法定代表人

1.2.4发包方联系电话

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

2.5工程质量标准

3.工程劳务承包内容

3.1劳务承包范围

3.2劳务承包方式

3.3劳务承包人员数量及资质要求

3.4劳务承包人员工资及福利待遇

4.工程进度及付款方式

4.1工程进度计划

4.2付款方式及比例

4.3付款时间及条件

5.工程质量管理

5.1质量管理责任

5.2质量检查及验收

5.3质量事故处理

6.工程安全管理

6.1安全管理责任

6.2安全检查及整改

6.3事故处理及赔偿

7.工程变更及索赔

7.1工程变更条件及程序

7.2索赔条件及程序

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.违约责任

10.1违约情形及责任

10.2违约赔偿

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.其他约定事项

12.1合同附件

12.2合同附件效力

12.3合同附件清单

13.合同签署及生效日期

13.1合同签署日期

13.2合同生效日期

14.合同份数及保存

14.1合同份数

14.2合同保存方式

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：光伏发电工程有限公司

1.1.2承包方地址：省市区路号

1.1.3承包方法定代表人：

1.1.4承包方联系电话：1385678

1.2发包方信息

1.2.1发包方名称：新能源科技有限公司

1.2.2发包方地址：省市区路号

1.2.3发包方法定代表人：

1.2.4发包方联系电话：1398765

2.工程概况

2.1工程名称：光伏发电站建设

2.2工程地点：省市区镇

2.3工程规模：装机容量100MW

2.4工程工期：自合同签订之日起12个月

2.5工程质量标准：符合国家相关标准及设计要求

3.工程劳务承包内容

3.1劳务承包范围：包括光伏发电站的建设、安装、调试及试运行等所有劳务工作

3.2劳务承包方式：固定价格承包

3.3劳务承包人员数量及资质要求：劳务人员数量不少于100人，具备相关资质证书

3.4劳务承包人员工资及福利待遇：月工资标准为人民币元，包含五险一金，提供住宿及通勤补贴

4.工程进度及付款方式

4.1工程进度计划：按照工程总进度计划，分阶段进行工程进度汇报

4.2付款方式及比例：分阶段付款，各阶段进度完成后支付该阶段工程款的60%，工程验收合格后支付剩余40%

4.3付款时间及条件：各阶段进度款支付时间为工程进度完成后5个工作日内，以发票为准

5.工程质量管理

5.1质量管理责任：承包方负责工程劳务施工质量，确保工程质量达到合同约定标准

5.2质量检查及验收：双方共同对工程进行质量检查及验收，发现问题及时整改

5.3质量事故处理：发生质量事故，承包方应立即停工整改，并及时向发包方报告，承担相应责任

6.工程安全管理

6.1安全管理责任：承包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全

6.2安全检查及整改：定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改，防止安全事故发生

6.3事故处理及赔偿：发生安全事故，承包方应立即停工，妥善处理事故，承担相应赔偿责任

8.合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.1.1发包方解除合同：因承包方严重违约，如未按时完成工程进度、质量不达标、安全事故等，发包方有权解除合同。

8.1.2承包方解除合同：因发包方未按时支付工程进度款、严重拖欠工程款等，承包方有权解除合同。

8.2合同终止条件

8.2.1合同期满：合同约定的工程期限届满，且工程已按合同要求完成，合同自然终止。

8.2.2双方协商一致：合同双方经协商一致，决定提前终止合同。

9.争议解决

9.1争议解决方式：合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构

9.2.1仲裁机构：省市仲裁委员会

9.3争议解决费用

9.3.1仲裁费用：由败诉方承担，双方另有约定的除外。

10.违约责任

10.1违约情形及责任

10.1.1承包方违约：因承包方原因导致工程延期，每延迟一天，应向发包方支付违约金人民币