2024年度光伏发电站施工安全生产合同范本下载.docxVIP

2024年度光伏发电站施工安全生产合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1光伏发电站项目名称

2.2光伏发电站项目地点

2.3光伏发电站项目规模

3.施工范围

3.1施工内容概述

3.2施工项目具体内容

4.施工期限

4.1合同工期

4.2工期延误责任

5.施工质量要求

5.1质量标准

5.2质量检测方法

6.施工安全与环境保护

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3环境保护要求

7.合同价款及支付方式

7.1合同价款总额

7.2工程进度款支付

7.3结算与支付方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.违约责任

10.1违约责任认定

10.2违约责任承担

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力发生时的处理

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

13.合同附件

13.1附件一：施工图纸及技术规范

13.2附件二：设备清单及质量保证书

13.3附件三：施工组织设计

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

项目业主方名称

施工承包方名称

1.2合同双方地址

项目业主方地址

施工承包方地址

1.3合同双方联系方式

项目业主方联系人及电话

施工承包方联系人及电话

2.合同标的

2.1光伏发电站项目名称

光伏发电站项目全称

2.2光伏发电站项目地点

项目具体地理位置

2.3光伏发电站项目规模

项目装机容量

项目占地面积

3.施工范围

3.1施工内容概述

光伏组件安装

逆变器安装

电缆敷设

防雷接地系统施工

3.2施工项目具体内容

光伏组件安装数量及规格

逆变器型号及数量

电缆规格及长度

防雷接地系统设计参数

4.施工期限

4.1合同工期

合同总工期

各施工阶段工期

4.2工期延误责任

因业主方原因导致工期延误的责任

因承包方原因导致工期延误的责任

5.施工质量要求

5.1质量标准

国家及行业标准

设计文件要求

5.2质量检测方法

施工过程中的检测

竣工验收检测

6.施工安全与环境保护

6.1安全生产责任

承包方安全生产责任

业主方安全生产责任

6.2安全生产措施

安全教育培训

安全防护设施

应急预案

6.3环境保护要求

施工现场环境保护措施

环境污染治理

7.合同价款及支付方式

7.1合同价款总额

合同总金额

分包合同金额

7.2工程进度款支付

分阶段支付比例

支付时间节点

7.3结算与支付方式

结算方式

支付方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

争议协商

争议调解

争议仲裁

争议诉讼

8.2争议解决机构

协商解决机构

调解机构

仲裁机构

法院

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

违约解除

不可抗力解除

合同双方协商解除

9.2合同终止条件

工程竣工验收合格

合同期限届满

合同解除后

10.违约责任

10.1违约责任认定

违约行为分类

违约责任承担形式

10.2违约责任承担

经济赔偿