钢网架安装施工合同（工程建设）5篇.docx

钢网架安装施工合同（工程建设）5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：钢网架安装施工

工程质量要求

1.钢网架安装应符合国家相关标准规范，确保结构安全、稳定。

2.材料质量应符合要求，不得使用假冒伪劣产品。

3.安装过程中应严格控制焊接、螺栓连接等关键工序，确保连接牢固、无松动。

4.钢网架安装完成后，应进行验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

工程进度要求

1.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。

2.乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工程按时完成。

3.如遇特殊情况，乙方应及时向甲方汇报，共同协商解决。

工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币[金额]元整。

2.支付方式：

-银行转账：甲方应将款项转入乙方指定银行账户。

-支票支付：甲方应开具支票并交付给乙方。

3.支付时间：

-预付款：合同签订后，甲方应支付工程总价款的[比例]作为预付款。

-中期款：工程进度过半时，甲方应支付工程总价款的[比例]作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。

违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：

-甲方未按时支付工程款项的，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金，违约金金额为应付未付金额的[比例]。

-甲方因违约给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约：

-乙方未按时完成工程的，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，违约金金额为应付未付金额的[比例]。

-乙方因违约给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.其他违约情况：

-双方因不可抗力因素导致违约的，应协商解决。

-因第三方原因造成违约的，违约方应向对方提供相应证明，并协商解决。

争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体选择哪种方式，由双方协商确定。仲裁或诉讼时，双方应提供有关证据材料。仲裁裁决或法院裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。仲裁或诉讼费用由败诉方承担。2.管辖法院：本合同的管辖法院为双方协商确定的法院。如协商不成，则按以下顺序确定管辖法院：原告所在地法院、被告所在地法院、合同签订地法院、合同履行地法院。管辖法院一经确定，双方应遵守该管辖规定。

篇2

#甲方（建设单位）：

单位名称：[甲方单位名称]

地址：[甲方单位地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

#乙方（施工单位）：

单位名称：[乙方单位名称]

地址：[乙方单位地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：钢网架安装施工

#工程质量及技术要求：

1.质量标准：工程质量应达到国家相关标准，具体参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。

2.技术要求：乙方应确保钢网架安装牢固、安全、稳定，所有材料应符合设计和使用要求，采用的材料和工艺应经过甲方认可。

3.质量保证：乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程质量符合要求，并对因质量问题造成的工程损失负责。

#工程进度及验收：

1.施工周期：工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。乙方应合理安排工期，确保工程按时完成。

2.进度计划：乙方应提交详细的施工进度计划，并每周向甲方报告施工进度。甲方有权对施工进度进行调整。

3.验收标准：工程完成后，应按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001进行验收。验收时，甲方应提交验收报告，明确验收结论。

4.保修期：工程验收合格后，乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修。

#工程价款及支付方