2024建设工程装饰工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程装饰工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3建设工程

1.4装饰工程

1.5施工合同

第二条合同标的

2.1工程范围

2.2工程量清单

2.3工程质量标准

2.4工程进度要求

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

3.4竣工结算

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

4.4工期提前

第五条施工组织设计

5.1施工方案

5.2施工组织机构

5.3施工人员配备

5.4施工材料及设备

第六条质量控制

6.1质量管理体系

6.2施工过程中的质量控制

6.3工程验收

6.4质量保修

第七条安全文明施工

7.1安全生产管理制度

7.2施工现场管理

7.3环境保护

7.4文明施工要求

第八条变更与解除合同

8.1合同变更

8.2合同解除

8.3变更和解除合同的条件和程序

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

9.3违约责任的处理

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3诉讼

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更条件

11.3合同解除条件

第十二条合同的履行和验收

12.1合同履行期限

12.2合同验收程序

12.3验收合格标准

第十三条必威体育官网网址条款

13.1必威体育官网网址内容

13.2必威体育官网网址期限

13.3违约责任

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律法规变化

14.3合同的转让

14.4附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人：指合同中指定的委托施工的一方，具有合法的民事权利和行为能力。

1.2承包人：指合同中指定的承担施工的一方，具有合法的民事权利和行为能力。

1.3建设工程：指合同中约定的施工项目，包括土建、装饰、安装等工程。

1.4装饰工程：指合同中约定的对建设工程进行内部和外部装饰的项目。

1.5施工合同：指发包人与承包人之间签订的，约定施工范围、质量、工期、价格等内容的合同。

第二条合同标的

2.1工程范围：指合同中约定的承包人应完成的施工内容，包括施工图纸、施工说明、施工规范等。

2.2工程量清单：指合同中约定的工程项目的详细清单，包括工程名称、工程量、工程单价等。

2.3工程质量标准：指合同中约定的工程质量的要求，包括质量规范、质量检验标准等。

2.4工程进度要求：指合同中约定的工程项目的完成时间及关键节点的时间要求。

第三条合同价格

3.1合同总价：指合同中约定的工程项目的总价，包括工程费、材料费、人工费等。

3.2价格调整：指合同中约定的因市场变化等原因导致价格变动的调整方式。

3.3付款方式：指合同中约定的发包人支付承包人款项的方式，包括预付款、进度付款、竣工付款等。

3.4竣工结算：指合同中约定的工程竣工后，按照合同约定进行工程价款的最终结算。

第四条合同工期

4.1开工日期：指合同中约定的工程项目的开始施工的日期。

4.2竣工日期：指合同中约定的工程项目的完成日期。

4.3工期延误：指合同中约定的因承包人原因导致工程进度超过合同约定的工期的处理方式。

4.4工期提前：指合同中约定的因承包人原因导致工程进度提前完成合同约定的工期的处理方式。

第五条施工组织设计

5.1施工方案：指承包人根据施工图纸、施工规范等编制的施工方案，包括施工方法、施工步骤等。

5.2施工组织机构：指承包人根据施工方案设立的施工现场组织机构，包括项目经理、施工人员、质量检验人员等。

5.3

施工人员配备：指承包人根据施工方案所需的施工人员数量和素质要求。

5.4施工材料及设备：指承包人根据施工方案所需的施工材料和设备的种类、数量、质量等。

第六条质量控制

6.1质量管理体系：指承包人为保证工程质量建立的体系，包括质量计划、质量控制、质量验收等。

6.2施工过程中的质量控制：指承包人在施工过程中对工程质量的控制，包括过程检验、隐蔽工程验收等。

6.3工程验收：指工程竣工后，发包人和承包人按照合同约定的验收标准进行的工程质量检验。

6.4质量保修：指承包人对工程质量承担的保修责任，包括保修期限、保修范围、保修方式等。

第七条安全文明施工

7.1安全生产管理制度：指承包人为保障施工现场安全生产建立的制度，包括安全生产责任、安全生产措施等。