标准施工合同模板8篇.docx

标准施工合同模板8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[合同工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.乙方必须严格按照合同工期完成施工任务。如有特殊情况需调整工期，应事先取得甲方同意。

第三条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币[合同价款]元。乙方应提供合法、有效的发票。

2.甲方在合同签订后[支付比例]天内，向乙方支付合同价款的[支付金额]%。剩余[支付金额]%在竣工验收合格后[支付时间]内支付。

3.乙方在竣工验收合格后，应提供完整的结算资料，甲方在收到结算资料后[结算时间]天内完成结算审核。结算审核完成后，甲方按照结算审核结果支付款项。

第四条工程质量及验收

1.乙方必须按照施工图纸、设计文件和技术规范进行施工，确保工程质量符合约定。

2.乙方应在每个施工段完成后，进行自检并书面通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[验收时间]天内进行验收。验收不合格的，乙方应按要求进行整改并重新验收。

3.竣工验收时，乙方应提供完整的竣工资料和图纸。甲方在收到竣工资料后[审核时间]天内完成审核。审核不合格的，乙方应按要求进行补充和修改。

4.乙方应对其施工工程的质量负责，如因质量问题导致工程返工或造成其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第五条安全生产和文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产和文明施工的有关规定，确保施工现场的安全和文明。

2.乙方应建立健全安全生产和文明施工管理制度，落实安全生产和文明施工措施。

3.乙方应对其施工过程中的安全生产和文明施工负责，如因违反规定导致安全事故或文明施工问题，乙方应承担相应的法律责任。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法提起诉讼。

3.合同终止后，双方应做好相关结算工作并移交相关资料。对于未完成的工作内容或已支付但未完成工作的款项，双方应协商处理。

第七条争议解决与管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议或纠纷时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。

2.诉讼期间双方应停止履行合同直至诉讼结束并作出判决为止；判决生效后方可继续履行未完成的合同内容或进行结算处理。

3.如因争议或纠纷给双方造成实际损失的应由责任方承担相应的赔偿责任；若责任无法明确确定时应由双方共同承担损失责任。

4.争议解决期间双方应必威体育官网网址争议内容以及相关的证据资料等必威体育官网网址信息不得擅自公开或泄露给第三方知晓否则将承担相应的法律责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建筑施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案，进行基础工程、主体结构、装饰装修等部分的施工。

2.乙方需确保施工质量符合相关标准和规范，对施工质量负责。

3.乙方应合理使用材料，避免浪费，对施工现场进行规范管理。

4.乙方应确保施工期间的安全生产，对施工现场进行安全检查。

三、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工期按时完成。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

3.乙方应确保施工进度与计划一致，对施工进度负责。

4.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应确