2024年农村水电扶贫项目工程承包协议书.docxVIP

2024年农村水电扶贫项目工程承包协议书

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2承包方资质要求

1.3发包方资质要求

1.4项目合同签订

1.5合同工期

1.6项目质量要求

1.7工程进度款支付

1.8工程验收

1.9工程保修

1.10违约责任

1.11争议解决

1.12合同解除

1.13合同生效

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1项目名称：2024年农村水电扶贫项目

1.2项目地点：[具体地点]

1.3项目规模：[具体规模，如装机容量、装机台数等]

1.4项目内容：包括但不限于水电站建设、设备安装、配套设施等

1.5项目总投资：[具体金额]

1.6项目资金来源：[资金来源说明，如政府补贴、银行贷款等]

第二条承包方资质要求

2.1承包方须具备有效的企业法人营业执照

2.3承包方须具备安全生产许可证

2.4承包方须具备相应的专业技术和管理人员

2.5承包方须具备类似项目施工业绩

第三条发包方资质要求

3.1发包方须具备有效的企业法人营业执照

3.3发包方须具备相应的专业技术和管理人员

3.4发包方须具备类似项目监理业绩

第四条项目合同签订

4.1双方应在本合同签订之日起[具体日期]内完成合同备案手续

4.2本合同一式叁份，双方各执壹份，发包方留存壹份

4.3本合同自双方签字盖章之日起生效

第五条合同工期

5.1本合同工期为[具体工期，如180天]

5.2工期自合同生效之日起计算

5.3如因不可抗力等原因导致工期延误，承包方应及时通知发包方，经双方协商一致后可顺延工期

第六条项目质量要求

6.1项目质量标准应符合国家有关水利水电工程的标准和规范

6.2承包方应严格按照设计图纸、施工规范和施工技术要求进行施工

6.3发包方有权对项目进行质量检查，如发现质量问题，承包方应立即整改

6.4项目竣工后，应通过竣工验收，并取得质量合格证书

第七条工程进度款支付

7.1.1项目开工前支付合同总额的[具体比例，如10%]

7.1.2项目主体工程完工后支付合同总额的[具体比例，如30%]

7.1.3项目全部完工并验收合格后支付合同总额的[具体比例，如30%]

7.1.4余款在保修期满后支付

7.2工程进度款支付以工程实际完成量为依据，由双方共同确认

7.3如因承包方原因导致工程进度延误，发包方有权扣减相应进度款

7.4支付方式为银行转账，具体账户信息详见合同附件

第八条工程验收

8.1项目完工后，承包方应向发包方提交验收申请报告，包括工程完成情况、质量检测报告、竣工图纸等

8.2发包方应在收到验收申请报告后[具体日期]内组织验收

8.3验收合格后，双方应在验收报告上签字确认，并发给承包方验收合格证书

8.4如验收不合格，承包方应根据验收意见进行整改，直至合格

8.5验收合格后，发包方应按照合同约定支付尾款

第九条工程保修

9.1承包方应按照国家有关法律法规和行业标准对工程进行保修

9.2保修期为工程竣工验收合格后[具体年限，如2年]

9.3在保修期内，因承包方施工原因造成的质量问题，承包方应无偿进行修复

9.4保修期内发生的正常维护保养费用由承包方承担

9.5保修期满后，承包方应将工程移交给发包方，并办理相关手续

第十条违约责任

10.1如承包方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金

10.2如发包方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息

10.3如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任

10.4违约责任的具体计算方式和赔偿标准详见合同附件

第十一条争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决

11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

11.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决

第十二条合同解除

12.1如一方违反合同约定，严重损害另一方合法权益，另一方有权解除合同

12.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同

第十三条合同生效

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效

13.2合同生效前，双方应完成合同备案手续

13.3合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同

第十四条合同附件

14.1.1银行转账付款凭证

14.1.2工程进度款支付计划表

14.1.3工程质量保证书

14.1.4争议解决协议

14.1.5其他双方认为必要的附件

第二部分：第三方介入后的修正

第十五条第三方定义

15.1本合同中所指的第三方，是指除甲乙双