建设施工合同诉状.docVIP

建设施工合同诉状

合同编号：__________

以下是一份建设施工合同诉状的模板：

一、诉讼主体信息

1.原告信息

原告公司名称：[原告公司具体名称]

原告公司地址：[原告公司具体地址]

原告公司联系方式：[原告公司联系电话]

原告公司法定代表人：[法定代表人姓名]

2.被告信息

被告公司名称：[被告公司具体名称]

被告公司地址：[被告公司具体地址]

被告公司联系方式：[被告公司联系电话]

被告公司法定代表人：[法定代表人姓名]

二、诉讼请求

1.要求被告按照合同约定的时间、质量标准完成建设工程，并交付给原告。

2.判令被告支付逾期完工的违约金，违约金按照合同约定的每日[具体违约金比例]计算，从逾期之日起至实际完工之日止。

3.要求被告承担因违约给原告造成的直接经济损失，包括但不限于因工程延误导致的额外费用支出、停工损失等，具体损失金额以原告实际发生的费用为准，并提供相关证据予以证明。

4.判令被告承担本案的诉讼费用。

三、事实与理由

1.合同签订情况

合同签订时间：[具体合同签订日期]

合同主要内容：明确了建设工程的范围、工程质量标准、工期要求、付款方式、双方的权利义务等条款。合同约定由被告负责建设[具体建设工程内容]，工程应于[约定完工日期]前完工，原告应按照合同约定的进度支付工程款项。

2.合同履行过程

履行阶段及时间：工程于[实际开工日期]开始施工，在施工过程中，原告按照合同约定及时支付了相应的工程款项。但是被告在施工过程中出现了一系列问题，导致工程进度严重滞后。

履行情况及存在问题：被告未能按照合同约定的施工计划进行施工，多次出现停工、窝工等情况。同时被告在工程质量控制方面也存在严重不足，部分工程质量未达到合同约定的标准，需要进行返工和整改。

3.被告违约行为

违约事实列举：被告逾期完工达[具体逾期天数]天，严重影响了原告的使用计划。经原告多次催告，被告仍未采取有效措施加快工程进度，导致工程延误情况持续恶化。被告交付的部分工程质量存在问题，经原告委托的专业检测机构检测，不合格率达到[具体不合格比例]，需要进行大规模的返工和整改。

违约导致的后果：由于被告的违约行为，给原告造成了巨大的经济损失。原告为了避免工程延误带来的更严重后果，不得不自行安排其他施工队伍进行部分工程的返工和整改，支出了额外的费用[具体费用金额]。同时工程的延误也导致原告无法按时投入使用，造成了相应的商业损失[具体损失金额]。

四、证据清单

1.合同文本及相关附件：包括双方签订的建设施工合同、补充协议、设计图纸等。

2.履行过程中的相关文件：如原告向被告发出的催工通知、被告的回函、工程进度报表等。

3.证明被告违约的证据：如照片、录音、证人证言等，能够证明被告逾期完工、工程质量不合格等违约事实。

五、法律依据

1.《中华人民共和国民法典》中关于建设工程合同的相关规定，如合同的成立、生效、履行、违约责任等条款。

2.双方签订的建设施工合同中的约定条款，这些条款是双方自愿达成的协议，具有法律效力。

3.最高人民法院发布的相关司法判例及解释，这些判例和解释可以为本案的审理提供参考和依据。

六、诉讼费用承担

本案的诉讼费用由被告承担。如原告胜诉，被告应在判决生效后[具体时间]内支付原告因本案产生的全部诉讼费用；如原告败诉，则原告应自行承担本案的诉讼费用。

七、管辖法院

本案由[具体管辖法院名称]管辖。原告将向该法院提起诉讼，并按照法院的要求提交相关的诉讼材料和证据。

八、起诉日期

起诉日期为[具体起诉日期]。

九、其他事项

无其他需要说明的事项。

[原告公司盖章]

[法定代表人签字]

[日期]

[被告公司盖章]

[法定代表人签字]

[日期]