2024年度城市综合体筋骨框架施工承包合同.docxVIP

2024年度城市综合体筋骨框架施工承包合同

本合同目录一览

1.1合同概述

1.2合同双方基本信息

1.3工程概况

1.4合同工期

1.5工程质量标准

1.6施工组织设计

1.7工程进度计划

1.8材料供应

1.9施工现场管理

1.10安全生产

1.11合同价款及支付方式

1.12工程变更及索赔

1.13争议解决

1.14合同解除及终止

1.15合同生效及终止

1.16其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同名称：2024年度城市综合体筋骨框架施工承包合同

1.2合同双方：

1.2.1承包方：[承包方全称]

1.2.2业主方：[业主方全称]

1.3合同依据：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同示范文本》及相关法律法规。

1.4合同目的：明确双方在2024年度城市综合体筋骨框架施工过程中的权利、义务和责任。

第二条合同双方基本信息

2.1承包方：

2.1.1法定代表人：[法定代表人姓名]

2.1.2注册地址：[注册地址]

2.1.3营业执照号码：[营业执照号码]

2.2业主方：

2.2.1法定代表人：[法定代表人姓名]

2.2.2注册地址：[注册地址]

2.2.3营业执照号码：[营业执照号码]

第三条工程概况

3.1工程名称：2024年度城市综合体筋骨框架工程

3.2工程地点：[工程地点]

3.3工程规模：[工程规模]

3.4工程内容：包括但不限于钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板安装等筋骨框架施工内容。

第四条合同工期

4.1工期：自合同签订之日起，[工期天数]天内完成全部筋骨框架施工。

4.2逾期完工：如因承包方原因导致工期延误，每逾期一天，承包方应向业主方支付[逾期违约金比例]%的违约金。

第五条工程质量标准

5.1工程质量应符合国家现行相关标准和规范要求。

5.2工程验收标准：按照国家相关标准进行验收，业主方有权对工程质量进行监督和检查。

第六条施工组织设计

6.1承包方应编制详细的施工组织设计，明确施工方案、进度安排、人员配置、材料供应等。

6.2施工组织设计经业主方审核批准后，承包方应严格按照设计要求进行施工。

第七条材料供应

7.1承包方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于钢筋、混凝土、模板等。

7.2材料质量应符合国家相关标准和规范要求，承包方应保证材料的质量。

7.3业主方有权对材料进行抽样检验，如发现不合格材料，承包方应立即更换，并承担由此产生的费用。

第八条施工现场管理

8.1承包方应按照施工组织设计的要求，对施工现场进行合理布局和管理。

8.2施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工安全。

8.3承包方应采取有效措施，防止施工过程中的噪音、粉尘等污染，减少对周边环境的影响。

8.4业主方有权对施工现场进行监督，承包方应予以配合。

第九条安全生产

9.1承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

9.2承包方应建立健全安全生产责任制，定期进行安全教育和培训。

9.3发生安全事故，承包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告业主方和相关部门。

9.4事故责任按照国家相关法律法规和合同约定处理。

第十条合同价款及支付方式

10.1合同价款：[合同总价]元，包含筋骨框架施工的全部费用。

10.2支付方式：

10.2.1预付款：合同签订后[预付款比例]%的合同价款，开工前支付。

10.2.2进度款：按月进度支付，每月支付[进度款比例]%的合同价款。

10.2.3结算款：工程完工并经业主方验收合格后，支付[结算款比例]%的合同价款。

10.2.4验收款：工程竣工验收合格后，支付剩余的合同价款。

第十一条工程变更及索赔

11.1工程变更：因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容、工程量或工期发生变化时，双方应协商一致，签订工程变更协议。

11.2索赔：因不可抗力或业主方原因导致工程延误、增加费用等情况，承包方有权向业主方提出索赔，索赔金额根据实际情况计算。

第十二条争议解决

12.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条合同解除及终止

13.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

13.2合同期满或双方协商一致解除合同时，合同终止。

第十四条合同生效及终止

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2合同履行完毕或合同解除、终止后，合同自行失效。

第二部分：第三方介入后的修正

第十五条第三方介入概述

15.1第三方介