2024年度水利工程建设项目施工合同编制规范.docxVIP

2024年度水利工程建设项目施工合同编制规范

本合同目录一览

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目地点

1.1.3项目规模

1.1.4项目建设内容

1.1.5项目投资估算

1.2合同当事人

1.2.1发包人

1.2.2承包人

1.2.3监理单位

1.3合同签订与生效

1.3.1合同签订时间

1.3.2合同生效条件

1.3.3合同生效日期

1.4合同期限

1.4.1施工工期

1.4.2保修期限

1.5工程范围与质量标准

1.5.1工程范围

1.5.2质量标准

1.6工程进度与节点

1.6.1工程进度计划

1.6.2工程节点

1.7合同价款

1.7.1合同价款总额

1.7.2付款方式

1.7.3付款进度

1.8施工组织设计

1.8.1施工方案

1.8.2施工进度计划

1.8.3施工资源配置

1.9安全生产

1.9.1安全生产责任制

1.9.2安全生产措施

1.9.3安全生产事故处理

1.10环境保护

1.10.1环境保护措施

1.10.2环境保护责任

1.11争议解决

1.11.1争议解决方式

1.11.2争议解决程序

1.12合同解除与终止

1.12.1合同解除条件

1.12.2合同终止条件

1.13合同变更与补充

1.13.1合同变更程序

1.13.2合同补充协议

1.14合同附件

1.14.1附件一：施工图纸

1.14.2附件二：施工组织设计

1.14.3附件三：质量保证措施

1.14.4附件四：安全生产措施

1.14.5附件五：环境保护措施

第一部分：合同如下：

1.1项目概况

1.1.1项目名称：2024年度水利工程建设项目

1.1.2项目地点：[具体地址]

1.1.3项目规模：[具体规模，如：总长度、总库容等]

1.1.4项目建设内容：包括但不限于大坝、溢洪道、引水渠、灌溉设施等

1.1.5项目投资估算：[具体投资估算金额]

1.2合同当事人

1.2.1发包人：[发包人全称]

1.2.2承包人：[承包人全称]

1.2.3监理单位：[监理单位全称]

1.3合同签订与生效

1.3.1合同签订时间：[具体签订日期]

1.3.2合同生效条件：双方签字盖章后生效

1.3.3合同生效日期：[具体生效日期]

1.4合同期限

1.4.1施工工期：[具体工期，如：12个月]

1.4.2保修期限：[具体保修期限，如：工程完工后3年]

1.5工程范围与质量标准

1.5.1工程范围：[详细列出工程范围内容]

1.5.2质量标准：[按照国家标准、行业标准或双方约定标准列出]

1.6工程进度与节点

1.6.1工程进度计划：[详细列出工程进度计划，包括各阶段目标]

1.6.2工程节点：[详细列出各工程节点的具体时间和内容]

1.7合同价款

1.7.1合同价款总额：[具体合同价款金额]

1.7.2付款方式：[具体付款方式，如：分阶段支付、按工程进度支付等]

1.7.3付款进度：[详细列出各付款阶段的时间和金额]

8.1施工组织设计

8.1.1施工方案：包括施工工艺、施工顺序、施工方法等

8.1.2施工进度计划：详细列出各施工阶段的起止时间、关键线路和里程碑节点

8.1.3施工资源配置：列出所需的人、材、机、法等资源及配置计划

8.2安全生产

8.2.1安全生产责任制：明确各级人员的安全职责和安全生产责任

8.2.2安全生产措施：包括安全教育、安全检查、事故处理等具体措施

8.2.3安全生产事故处理：规定事故报告、调查、处理和责任追究的程序

8.3环境保护

8.3.1环境保护措施：包括施工期间的噪声、粉尘、废水、固体废弃物等污染物的防治措施

8.3.2环境保护责任：明确承包人对环境保护的义务和责任

8.4争议解决

8.4.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时提交[具体仲裁机构]仲裁

8.4.2争议解决程序：按照仲裁机构的仲裁规则进行

8.5合同解除与终止

8.5.1合同解除条件：包括违约解除、不可抗力解除等

8.5.2合同终止条件：包括合同履行完毕、双方协商一致等

8.6合同变更与补充

8.6.1合同变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议

8.6.2合同补充协议：任何补充协议与本合同具有同等法律效力

8.7合同附件

8.7.1附件一：施工图纸

8.7.2附件二：施工组织设计

8.7.3附件三：质量保证措施

8.7.4附件四：安全生产措施

8.7.5附件五：环境保护措施

8.8违约责任

8.8.1违约责任形式：包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等

8.8.2违约责任承担：明确违约方承担违约责