建设工程施工合同类型.docVIP

建设工程施工合同类型

合同编号：__________

《建设工程施工合同》

一、合同双方当事人

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，电子邮箱：[发包人联系邮箱]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，电子邮箱：[承包人联系邮箱]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[工程具体地点]。

3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作内容，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。

4.工程规模：明确工程的规模大小，如建筑面积、工程投资金额等。

三、合同工期

1.开工日期：[预计开始施工的日期]。

2.竣工日期：[预计完成施工的日期]。

3.工期总日历天数：[总施工天数，从开工日期到竣工日期的天数总和]。

四、工程质量标准

按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量符合设计要求和相关规范，具体包括工程材料的质量标准、施工工艺的质量要求等。承包人应严格按照质量标准进行施工，如出现质量问题，应承担相应的责任。

五、合同价款与支付

1.合同价款金额：[具体的合同价款金额]。

2.计价方式：采用固定总价计价方式，总价包含工程的所有费用，包括材料、人工、设备等费用。如有变更，按照合同约定的变更条款进行调整。

3.支付方式：

预付款：在合同签订后[预付款比例及金额]支付给承包人，作为工程启动资金。

工程进度款：根据工程进度分阶段支付，每次支付的金额根据已完成工程的比例确定，支付比例为[具体比例]。承包人应提交相应的工程进度报告和验收资料，经发包人审核确认后支付进度款。

竣工结算款：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，支付竣工结算款。结算款金额为合同价款减去已支付的预付款和工程进度款后的余额。

六、材料设备供应

1.材料设备供应范围：明确由发包人供应或承包人自行采购的材料设备范围，包括材料设备的名称、规格、型号等。

2.材料设备供应责任：发包人供应的材料设备应按时供应到施工现场，并承担运输、保管等责任；承包人自行采购的材料设备应符合合同约定的质量标准，并承担采购、运输、保管等责任。

3.材料设备价格及调整：对于发包人供应的材料设备，价格按照市场价格或双方约定的价格执行；对于承包人自行采购的材料设备，价格按照市场价格或双方约定的价格执行，如市场价格发生变动，应按照合同约定的价格调整方式进行调整。

七、工程变更

1.工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。

2.工程变更的程序：承包人应提出工程变更申请，经发包人审核同意后，由设计单位出具变更设计文件，承包人按照变更设计文件进行施工。如变更涉及到合同价款的调整，应按照合同约定的价款调整方式进行调整。

3.工程变更的价款调整：工程变更后的价款按照合同约定的计价方式进行调整，如合同中未约定计价方式，应按照国家及行业相关标准进行计价。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收的条件：工程完工后，承包人应提交竣工验收申请，经发包人组织相关单位进行验收。验收条件包括工程质量符合合同约定的标准、工程资料齐全等。

2.竣工验收的程序：发包人收到竣工验收申请后，应组织设计单位、监理单位、施工单位等相关单位进行验收。验收过程中，如发觉工程质量问题，承包人应及时整改，整改合格后重新组织验收。

3.竣工结算的程序：工程竣工验收合格后，承包人应提交竣工结算报告，经发包人审核确认后，办理竣工结算手续。结算报告应包括工程结算书、工程变更资料、工程验收资料等。

4.竣工结算的审核：发包人应组织相关单位对承包人提交的竣工结算报告进行审核，审核内容包括工程价款的计算、工程变更的价款调整、工程质量保证金的扣除等。审核结果应经双方签字确认。

九、违约与索赔

1.违约情形及责任：双方应明确各自的违约情形及应承担的违约责任，如发包人未按时支付工程款、承包人未按时完成工程等。违约方应承担因违约给对方造成的损失。

2.索赔的提出与处理：如一方认为对方违约，应在规定的时间内提出索赔申请，并提交相关的证据材料。对方应在规定的时间内进行答复，如双方无法协商解决，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。

十、争议解决

1.争议解决方式：双方约定争议解决方式为仲裁或诉讼。如选择仲裁，应明确仲裁机构的名称和仲裁地点；如选择诉讼，应明确诉讼地点。

2.仲裁或诉讼地点：[具体的仲裁机构名称或诉讼地点]。

十一、其他条款

1.合同生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并办理竣工结算手续后终止。

2.不可抗力：如发生不可抗力事件，双方应及时协商解决，如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内