2024年度劳务分包合同交底与建筑工程施工安全防护协议.docxVIP

2024年度劳务分包合同交底与建筑工程施工安全防护协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方名称、地址、联系人

1.2总包方名称、地址、联系人

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4施工期限

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围

3.2分包工作内容

3.3分包工作质量要求

4.安全防护协议

4.1安全生产责任

4.2安全防护措施

4.3事故处理

5.技术交底

5.1施工图纸及资料

5.2施工工艺及流程

5.3施工技术要求

6.施工进度安排

6.1施工阶段划分

6.2进度节点及验收标准

6.3进度调整及违约责任

7.质量管理

7.1质量责任

7.2质量控制措施

7.3质量验收标准

8.材料设备

8.1材料设备采购及验收

8.2材料设备保管及使用

8.3材料设备退换及索赔

9.工程款支付

9.1支付方式及期限

9.2支付条件及程序

9.3支付违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决费用

11.违约责任

11.1违约行为及认定

11.2违约责任及赔偿

11.3违约责任的承担

12.合同解除及终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除及终止的程序

13.合同生效及变更

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同解除及终止后的处理

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2通知及送达

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方名称：劳务分包有限公司

1.2分包方地址：省市区路号

1.3分包方联系人：，联系电话：138xxxx5678

1.4总包方名称：建筑工程有限公司

1.5总包方地址：省市区路号

1.6总包方联系人：，联系电话：139xxxx5678

2.项目概况

2.1项目名称：住宅小区建设项目

2.2项目地点：省市区

2.3项目规模：总建筑面积10万平方米，包含住宅、商业、地下车库等

2.4施工期限：自2024年3月1日至2025年2月28日

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围：负责项目内的土建、装修、安装等劳务分包工作

3.2分包工作内容：包括但不限于砌筑、抹灰、涂料、水电安装、门窗安装等

4.安全防护协议

4.1安全生产责任：分包方对分包工程的安全生产负总责，确保施工安全

4.2安全防护措施：制定详细的安全防护措施，包括但不限于现场围挡、安全警示标志、安全通道等

4.3事故处理：发生安全事故时，及时上报并采取有效措施，确保事故调查处理到位

5.技术交底

5.1施工图纸及资料：提供完整的施工图纸及技术资料，确保分包方了解项目设计要求

5.2施工工艺及流程：明确施工工艺及流程，确保施工质量及进度

5.3施工技术要求：严格按照设计要求及施工规范进行施工，确保工程质量

6.施工进度安排

6.1施工阶段划分：分为基础施工、主体结构施工、装饰装修施工三个阶段

6.2进度节点及验收标准：每个阶段设定关键节点，并明确验收标准

6.3进度调整及违约责任：因不可抗力等因素导致进度延误，双方协商调整，否则承担违约责任

7.质量管理

7.1质量责任：分包方对分包工程的质量负总责，确保工程质量达到设计要求

7.2质量控制措施：建立完善的质量控制体系，对施工过程进行全程监控

7.3质量验收标准：按照国家及行业标准进行质量验收，确保工程质量合格

8.材料设备

8.1材料设备采购及验收：分包方负责材料设备的采购，总包方提供相关技术参数及质量要求。材料设备到货后，双方共同进行验收，并签署验收记录。

8.2材料设备保管及使用：分包方负责材料设备的保管，确保材料设备安全、完好。使用过程中，严格按照设计要求及规范进行，不得随意更换或损坏。

8.3材料设备退换及索赔：如材料设备存在质量问题或不符合要求，应在验收期内提出退换申请。双方协商解决退换事宜，如因总包方责任导致材料设备损坏，由总包方承担索赔责任。

9.工程款支付

9.1支付方式及期限：工程款采用分阶段支付，按照合同约定的时间节点及完成情况支付。具体支付方式为银行转账。

9.2支付条件及程序：支付条件为工程量确认及质量验收合格。支付程序为分包方提交付款申请，总包方审核无误后支付。

9.3支付违约责任：如总包方未按时支付工程款，应按合同约定支付违约金；如分包方未按期完成工程或质量不合格，有权扣除相应款项。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。

10.2争议解决机构：市仲裁委员会

10.