2024房地产开发商与承建商建设合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024房地产开发商与承建商建设合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（房地产开发商）名称及地址

1.2乙方（承建商）名称及地址

第二条工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1工程总价

3.2付款方式

3.3付款时间表

第四条工程期限

4.1工程开工日期

4.2工程竣工日期

4.3工期延误的后果

第五条工程质量

5.1工程质量标准

5.2质量保证措施

5.3质量争议的处理

第六条材料和设备

6.1甲方提供的材料和设备

6.2乙方提供的材料和设备

6.3材料和设备的质量标准

第七条施工管理

7.1乙方施工管理团队的组成

7.2施工安全管理

7.3环境保护和文明施工

第八条变更管理

8.1变更的范围和程序

8.2变更导致的费用和时间调整

第九条违约责任

9.1甲方的违约责任

9.2乙方的违约责任

9.3违约导致的损失赔偿

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼地点及法院

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同的生效条件

11.2合同的变更程序

11.3合同的终止条件

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的范围

12.2必威体育官网网址信息的必威体育官网网址期限

12.3必威体育官网网址信息的泄露后果

第十三条法律适用和争议解决

13.1合同适用的法律

13.2争议解决方式

第十四条其他条款

14.1合同的附件

14.2合同的修改和补充

14.3合同的解除

14.4合同的继承和转让

14.5合同的完整性和单一性

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（房地产开发商）名称：X房地产开发有限公司

注册地址：市区路号

联系人：X

联系电话：X

1.2乙方（承建商）名称：X建筑有限公司

注册地址：市区路号

联系人：X

联系电话：X

第二条工程概述

2.1工程名称：花园住宅小区建设项目

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：共计栋楼，套住宅，占地面积平方米，总建筑面积平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等

第三条合同价格

3.1工程总价：人民币亿元（大写：人民币玖拾玖亿零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付

3.3付款时间表：见附件一《付款时间表》

第四条工程期限

4.1工程开工日期：年月日

4.2工程竣工日期：年月日

4.3若乙方原因导致工程延期，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件二《违约金计算方式》

第五条工程质量

5.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等

5.2

质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格监控，确保工程质量

5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理

第六条材料和设备

6.1甲方提供的材料和设备：详见附件三《甲方提供材料和设备清单》

6.2乙方提供的材料和设备：详见附件四《乙方提供材料和设备清单》

6.3材料和设备的质量标准：符合国家及行业相关规范和标准，包括但不限于《建筑工程材料质量检验标准》（GB502042002）等

第八条变更管理

8.1变更的范围和程序：在合同履行过程中，如需对工程进行变更，应由甲方提出变更需求，乙方根据变更需求进行评估，并提交变更方案。经双方协商一致后，签订变更协议，并对合同价格和工程期限进行相应调整。

8.2变更导致的费用和时间调整：变更费用和时间调整的具体办法，详见附件五《变更费用和时间调整办法》

第九条违约责任

9.1甲方的违约责任：如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件六《违约金计算方式》

9.2

乙方的违约责任：如乙方未能按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任，具体办法详见附件七《乙方违约责任》

9.3违约导致的损失赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失，包括但不限于误工费、材料费、设备费等。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2仲裁或诉讼地点及法院：仲裁或诉讼地点为市，适用法