隧道二次衬砌缺陷处理合同6篇.docx

隧道二次衬砌缺陷处理合同6篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保隧道二次衬砌缺陷处理工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.隧道名称：_________

4.缺陷处理范围：_________

二、合同工期

1.缺陷处理计划开始日期：_________

2.缺陷处理计划完成日期：_________

3.合同工期：_________

三、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行隧道二次衬砌缺陷处理。

2.乙方应确保处理后的隧道二次衬砌表面平整、无裂缝、无破损，并满足甲方对质量的其他要求。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合，并按照甲方的要求进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账，具体账户信息如下：

（1）开户银行：_________银行_________支行

（2）账户名称：_________公司/个人

（3）账号：_________

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票。甲方在收到发票后，将视为已支付款项。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。在发现质量问题或进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改或调整施工方案。

（2）甲方有义务向乙方提供施工图纸和技术规范，并确保其准确性。如因图纸或技术规范错误导致的质量问题，甲方应承担相应责任。

（3）甲方应按时向乙方支付合同价款，并确保支付方式的准确性和安全性。如因甲方原因导致支付问题，甲方应承担相应责任。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术规范，并在施工过程中保持与甲方的沟通。如因甲方原因导致的质量问题或进度滞后，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

（2）乙方有义务按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行隧道二次衬砌缺陷处理，并确保施工质量和进度。如因乙方原因导致质量问题或进度滞后，乙方应承担相应责任。

（3）乙方应向甲方提供正式的发票，并确保发票的真实性和准确性。如因乙方原因导致发票问题，乙方应承担相应责任。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未按时向乙方支付合同价款或未提供必要的施工图纸和技术规范，导致乙方无法按时完成缺陷处理工作，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行隧道二次衬砌缺陷处理，导致施工质量不符合要求或进度滞后，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。如一方当事人对管辖法院有异议的，应在接到起诉书之日起七个工作日内提出书面异议。异议成立的，由双方协商确定管辖法院；协商不成的，由双方共同指定管辖法院。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（建设单位）：[建设单位名称]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保隧道二次衬砌缺陷处理工程的质量和进度，双方本着平等、自愿、公正的原则，特订立本合同。

一、工程概况

2.工程地点：[具体地点]

3.工程范围：对隧道二次衬砌进行缺陷处理，包括缺陷检测、评估、修复等工作。

二、合同金额及支付方式

1.合同金额：人民币[合同金额]元整。该金额已包含乙方完成本合同所需的所有费用。

2.支付方式：甲方将在合同签订后支付合同金额的[支付比例]作为预付款，剩余款项将在乙方完成缺陷处理并验收合格后支付。

三、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后[具体工期]天内完成缺陷处理工作。

2.进度要求：乙方应制定详细的工作计划，并严格按照计划执行。甲方将定期检查乙方的进度情况，乙方应积极配合并提供相关证明材料。

四、质量标准及验收方式

1