2024年高铁站房油工装修分包工程协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年高铁站房油工装修分包工程协议

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.工程承包方

2.1承包方名称

2.2承包方资质

2.3承包方联系方式

3.工程分包方

3.1分包方名称

3.2分包方资质

3.3分包方联系方式

4.工程合同金额

4.1合同总价

4.2预付款比例

4.3验收合格后的付款比例

4.4保修期内的付款比例

5.工程工期

5.1计划工期

5.2实际工期

5.3工期延误责任

6.工程质量要求

6.1质量标准

6.2质量检验

6.3质量保证

7.工程施工安全

7.1施工安全责任

7.2安全措施

7.3事故处理

8.工程材料供应

8.1材料品牌及规格

8.2材料供应方式

8.3材料验收及保管

9.工程进度款支付

9.1支付方式

9.2支付节点

9.3支付条件

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决费用

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后果

13.合同生效与终止

13.1合同生效

13.2合同终止

13.3合同解除

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年高铁站房油工装修分包工程

1.2工程地点：省市高铁站站房

1.3工程规模：总面积平方米，包括候车室、售票厅、卫生间等区域

1.4工程内容：墙面涂料、地板涂料、门窗油漆、墙面腻子批刮等

第二条工程承包方

2.1承包方名称：建筑工程有限公司

2.2承包方资质：具备建筑工程施工总承包二级资质

第三条工程分包方

3.1分包方名称：装饰工程有限公司

3.2分包方资质：具备建筑装饰装修工程专业承包二级资质

第四条工程合同金额

4.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）

4.2预付款比例：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款

4.3验收合格后的付款比例：验收合格后10个工作日内支付合同总额的60%

4.4保修期内的付款比例：保修期内按保修内容进行分阶段支付

第五条工程工期

5.1计划工期：自合同签订之日起60天内完成全部工程

5.2实际工期：如因不可抗力或分包方原因导致工期延误，经双方协商一致后可顺延工期

5.3工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金

第六条工程质量要求

6.1质量标准：按照国家相关质量标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级

6.2质量检验：分包方应按照合同约定进行自检，并接受监理单位的抽检

6.3质量保证：分包方应对工程质量承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为两年

第七条工程施工安全

7.1施工安全责任：分包方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全

7.2安全措施：分包方应制定详细的安全施工方案，包括但不限于施工现场安全防护、消防设施、应急救援等

7.3事故处理：发生安全事故时，分包方应立即启动应急预案，并及时上报相关部门，配合事故调查和处理

第八条工程材料供应

8.1材料品牌及规格：按照合同附件中规定的材料品牌和规格执行，如遇特殊情况需更换材料，需经双方协商一致

8.2材料供应方式：分包方负责材料采购、运输及保管，确保材料及时进场

8.3材料验收及保管：分包方应按照国家相关标准进行材料验收，合格后方可用于工程，材料保管应符合防火、防潮、防盗等要求

第九条工程进度款支付

9.1支付方式：采用银行转账方式进行支付

9.2支付节点：根据工程进度分阶段支付，具体节点如下：

9.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付

9.2.2第一阶段进度款：工程量完成30%后支付

9.2.3第二阶段进度款：工程量完成60%后支付

9.2.4第三阶段进度款：工程量完成90%后支付

9.3支付条件：支付条件包括但不限于工程进度、质量合格、材料验收合格等

第十条争议解决

10.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决

10.2争议解决程序：提交诉讼后，双方应积极配合法院审理，按照法院判决执行

10.3争