施工电梯合同6篇.docx

施工电梯合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工电梯项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.电梯型号：[电梯型号]

4.电梯数量：[电梯数量]

5.电梯高度：[电梯高度]

6.电梯安装日期：[电梯安装日期]

7.电梯验收日期：[电梯验收日期]

8.电梯保修期限：[电梯保修期限]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包施工电梯项目。乙方负责提供电梯设备、安装材料、安装工具等，并承担安装过程中的全部费用。

2.乙方应确保施工电梯的质量和安全性能，按照相关法律法规和行业标准进行设计和安装。

3.乙方应按时按质完成施工电梯的安装任务，确保不影响甲方的施工进度和交付使用。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应支付乙方的施工电梯合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款包括电梯设备费、安装材料费、安装工费、验收费等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付合同价款的50%作为预付款，即人民币[预付款金额]元整。剩余50%的合同价款，即人民币[剩余价款金额]元整，应在施工电梯安装验收合格后一次性支付。

四、工期及验收

1.工期：乙方应在合同签订后尽快安排施工电梯的安装工作，确保在甲方要求的工期内完成安装任务。工期延误的原因包括但不限于乙方的原因、不可抗力等，乙方应提前告知甲方，并提供相应的证明材料。

2.验收：施工电梯安装完成后，乙方应组织专业人员进行验收，确保施工电梯的质量和安全性能符合要求。验收过程中发现问题或隐患的，乙方应及时整改并重新组织验收。验收合格后，乙方应将验收报告提交甲方备案。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的支持和协助，导致乙方无法按时完成施工电梯的安装任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工电梯的安装任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方如因违约行为导致合同无法按时履行或无法履行，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

六、争议解决方式

1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。判决生效后，双方应积极配合执行，确保施工电梯的安装任务按时完成。

七、其他条款

1.双方应严格遵守相关法律法规和行业标准的规定，确保施工电梯的质量和安全性能符合要求。违反相关法律法规和行业标准规定的，由违法方承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.双方应积极配合相关部门进行监管和检查工作，确保施工电梯的安装和使用符合法律法规和行业标准的要求。同时，双方也应自觉接受相关部门的监管和检查，确保施工电梯的安全性能得到有效保障。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保施工电梯的安装任务按时完成。同时，双方也应妥善保管合同文本及相关资料，以便在需要时提供证明和支持。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（承租方）：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（出租方）：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承租乙方施工电梯事宜，达成如下协议：

一、施工电梯基本情况

施工电梯型号：XXXX；规格：XXXX；数量：XXXX；品牌：XXXX；新度等级：XXXX。

二、租赁期限

租赁期限自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止。甲方需要提前退租或续租，应提前书面通知乙方。

三、租金及支付方式

1.租金总额为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX），包含施工电梯的租赁费用、运输费用、安装拆卸费用等。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付租金总额的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。剩余租金应在租赁期满并结算完毕后支付。

3.如甲方未能按时支付租金，乙方有权要求甲方按照每逾期一天支付租金总额XX%的标准支付违约金。

四、施工电梯的运输、安装与拆卸