2024年高级人民法院建筑工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年高级人民法院建筑工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3高级人民法院

1.4建筑工程

1.5施工合同

第二条合同标的

2.1工程范围

2.2工程量清单

2.3工程质量标准

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3工期提前

第五条施工组织设计

5.1施工方案

5.2施工进度计划

5.3施工安全措施

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量要求

第七条质量管理

7.1质量控制

7.2质量检查

7.3质量争议的处理

第八条安全生产管理

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3安全事故的处理

第九条合同变更

9.1变更条件

9.2变更程序

9.3变更价款

第十条违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

10.3违约责任的处理

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁程序

11.3诉讼管辖

第十二条合同的解除

12.1合同解除的条件

12.2合同解除的程序

12.3合同解除后的处理

第十三条合同的终止

13.1合同终止的条件

13.2合同终止的程序

13.3合同终止后的处理

第十四条合同的生效、修改和解除

14.1合同的生效条件

14.2合同的修改

14.3合同的解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3高级人民法院

指中华人民共和国高级人民法院，是国家的审判机关。

1.4建筑工程

指甲方指定的施工项目，包括土建、安装、装修等工程。

1.5施工合同

指甲方与乙方签订的，关于建筑工程的施工、交付和保修等条款的合同。

第二条合同标的

2.1工程范围

乙方应按照甲方的要求，完成甲方指定的建筑工程的施工任务。

2.2工程量清单

乙方应按照甲乙双方确认的工程量清单进行施工，工程量清单作为合同附件。

2.3工程质量标准

乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），按工程量清单的合计金额确定。

3.2价格调整机制

合同价格在签订合同时已充分考虑了市场价格波动等因素，除合同约定的价格调整条款外，不得擅自调整。

3.3支付方式

甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式和进度，双方在合同中另行约定。

第四条合同工期

4.1工期要求

乙方应按照合同约定的工期完成施工，工期为【】日。

4.2工期延误

乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。

4.3工期提前

乙方如提前完成施工，甲方应按照约定的提前完成奖励比例向乙方支付奖励金。

第五条施工组织设计

5.1施工方案

乙方应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工方案，并报送甲方审批。

5.2施工进度计划

乙方应制定合理的施工进度计划，并按照计划进行施工。

5.3施工安全措施

乙方应制定施工安全措施，并严格按照措施进行施工，确保施工安全。

第六条材料与设备

6.1材料供应

乙方应按照甲方的要求，采购合格的建筑材料和设备。

6.2设备供应

乙方应负责提供施工所需的设备，并保证设备的安全和正常使用。

6.3材料质量要求

乙方应保证供应的材料符合国家相关法律法规和行业标准，不得使用不合格材料。

第八条安全生产管理

8.1安全生产责任

乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，对施工现场的安全生产负责。

8.2安全生产措施

乙方应制定并落实施工现场的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。

8.3安全事故的处理

乙方应立即报告甲方并采取相应措施，妥善处理施工现场发生的安全事故。

第九条合同变更

9.1变更条件

合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。

9.2变更程序

变更合同应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。

9.3变更价款

合同变更引起的价款调整，双方应按照公平合理的原则协商确定。

第十条违约责任

10.1发包人违约

甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。

10.2承包人违约

乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任。

10.3违约责任的处理

违约责任的具体处理方式