建设单位监理单位安全协议8篇.docxVIP

建设单位监理单位安全协议8篇

篇1

建设单位（以下简称甲方）：

监理单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、公正的原则，就建设单位与监理单位安全协议达成如下共识：

一、协议目的

本协议旨在明确建设单位与监理单位之间的安全责任、权利和义务，确保建设工程施工过程中的安全与质量。

二、协议范围

本协议适用于建设单位与监理单位在建设工程实施过程中的安全协作。

三、双方责任

1.甲方责任：

甲方作为建设单位，应负责提供必要的施工安全措施和现场安全环境。甲方应确保施工前的安全准备工作得到妥善完成，并在施工过程中对安全工作进行监督和检查。甲方应积极配合乙方进行安全管理工作，及时提供必要的支持和协助。

2.乙方责任：

乙方作为监理单位，应负责对施工过程中的安全工作进行监督和管理。乙方应确保施工过程中的安全行为符合相关法律法规和工程建设标准。乙方应建立健全安全管理制度和操作规程，并加强对施工人员的安全教育和培训。乙方应及时发现并处理施工过程中的安全隐患和问题，确保施工过程的顺利进行。

四、协议内容

1.安全管理制度：

甲乙双方应共同制定并实施安全管理制度，明确各级人员的安全职责、权限和义务。安全管理制度应包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等内容。甲乙双方应定期对安全管理制度进行评审和修订，确保其适应性和有效性。

2.安全检查：

甲乙双方应定期组织安全检查，对施工过程中的安全行为和安全设施进行检查和评估。安全检查应包括对施工现场、施工人员、施工设备等方面的检查。对于发现的安全隐患和问题，应及时记录并处理，确保施工过程的顺利进行。

3.安全教育培训：

甲乙双方应加强对施工人员的安全教育培训工作。安全教育培训应包括安全操作规程、安全注意事项、安全防护措施等内容。通过安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，减少施工过程中的安全事故发生。

4.安全防护：

甲乙双方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程的顺利进行。安全防护措施应包括设置安全网、安全帽、安全带等安全防护用品，以及安装监控系统、报警系统等安全设施。甲乙双方应定期对安全防护措施进行检查和维护，确保其有效性。

五、协议实施与监督

1.协议实施：

甲乙双方应认真履行本协议中的各项责任和义务，确保施工过程的顺利进行。对于发现的问题和隐患，应及时采取措施进行处理和解决。同时，甲乙双方应建立健全协议实施过程中的记录和报告制度，确保协议的有效实施。

2.协议监督：

甲乙双方应设立专门的安全监督机构或人员，对协议的实施情况进行监督和检查。监督机构或人员应定期对施工现场、施工人员、施工设备等进行检查和评估，确保协议的有效实施。对于发现的问题和隐患，应及时向相关领导汇报并督促整改。

六、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：

如果甲乙双方未能按照本协议中的规定履行相应的责任和义务，则应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于罚款、赔偿损失等。具体违约责任应根据实际情况进行协商确定。

2.争议解决方式：

如果甲乙双方在本协议的实施过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商的方式解决。如果协商无果，则可向相关仲裁机构或法院申请仲裁或诉讼解决。在仲裁或诉讼过程中，甲乙双方应积极配合并提供相关证据材料。仲裁或诉讼的具体程序和要求应符合相关法律法规的规定。同时，甲乙双方也应尊重仲裁或诉讼结果并履行相应的义务和责任。对于涉及商业秘密或个人隐私的信息在仲裁或诉讼过程中应予以必威体育官网网址并不得泄露出去。

篇2

协议单位：

建设单位（以下简称甲方）：[甲方名称]

监理单位（以下简称乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及双方签订的《建设工程施工合同》，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就施工期间的安全生产、文明施工等方面达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在施工期间的安全生产、文明施工等方面的责任和义务，确保施工工程顺利进行，保障施工人员的人身安全和财产安全。

二、协议内容

1.安全生产责任

甲方应当建立健全安全生产管理制度，明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责，加强安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识和操作技能。乙方应当履行以下安全生产责任：

（1）制定施工方案时，应当考虑施工安全问题，制定安全技术措施。

（2）加强施工期间的安全巡查，及时发现和处理