二零二五年度光伏发电项目劳务分包合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度光伏发电项目劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.合同标的及范围

3.1合同标的

3.2合同范围

4.工程量及工程进度

4.1工程量清单

4.2工程进度安排

5.合同价格及支付方式

5.1合同价格

5.2价格调整机制

5.3支付方式

6.工期及验收标准

6.1工期安排

6.2验收标准

7.材料供应及验收

7.1材料供应责任

7.2材料验收标准

8.质量要求及保修

8.1质量要求

8.2保修期限及责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任及处理方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.合同附件及补充协议

13.1合同附件

13.2补充协议

14.其他约定

14.1通知方式

14.2合同份数及效力

14.3法律适用及管辖法院

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：光伏发电有限公司

乙方：劳务分包公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

光伏发电项目

2.2项目地点

省市县镇

2.3项目规模

装机容量为100MW

2.4项目内容

光伏发电站建设，包括光伏组件安装、支架搭建、逆变器安装等。

3.合同标的及范围

3.1合同标的

乙方负责光伏发电项目的劳务分包工作。

3.2合同范围

包括但不限于光伏组件安装、支架搭建、逆变器安装等。

4.工程量及工程进度

4.1工程量清单

详见附件一《工程量清单》。

4.2工程进度安排

详见附件二《工程进度安排表》。

5.合同价格及支付方式

5.1合同价格

本合同总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

5.2价格调整机制

在合同履行期间，如国家政策、市场价格等因素发生变化，经双方协商一致后，可对合同价格进行调整。

5.3支付方式

1.乙方进场后，甲方支付合同总价20%的预付款。

2.每完成合同工程量清单中的一项，乙方提交验收报告，甲方在收到验收报告后5个工作日内支付该项工程量的80%。

3.项目竣工验收合格后，甲方支付剩余工程量的20%。

6.工期及验收标准

6.1工期安排

合同工期为自合同生效之日起6个月。

6.2验收标准

详见附件三《工程验收标准》。

7.材料供应及验收

7.1材料供应责任

甲方负责提供光伏组件、支架、逆变器等主要材料。

7.2材料验收标准

乙方收到甲方提供的材料后，应在3个工作日内进行验收，如有问题，应及时通知甲方，并在验收合格后进行施工。

8.质量要求及保修

8.1质量要求

乙方施工的工程质量应符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到优良等级。

8.2保修期限及责任

1.乙方对施工完成的工程承担保修责任，保修期限为自竣工验收合格之日起2年。

2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行修复。

9.违约责任

9.1违约情形

1.乙方未按合同约定的时间完成工程量。

2.乙方施工质量不符合合同约定。

3.乙方违反合同约定的支付义务。

9.2违约责任及处理方式

1.乙方未按期完成工程量的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2.乙方施工质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工或修复，直至达到合同约定的质量标准。

3.乙方违反支付义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的利息。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

10.2争议解决程序

1.双方应在争议发生后30日内协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.合同解除

11.1合同解除条件

1.乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正。

2.因不可抗力导致合同无法履行。

11.2合同解除程序

1.双方协商一致解除合同。

2.任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方。

12.合同生效及终