2025版老旧小区拆墙工程责任免除协议范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版老旧小区拆墙工程责任免除协议范本

本合同目录一览

1.协议签订背景及目的

1.1协议签订的背景

1.2协议签订的目的

2.定义与解释

2.1相关术语定义

2.2解释及说明

3.双方基本信息

3.1甲方基本信息

3.2乙方基本信息

4.项目概况

4.1项目名称

4.2项目地点

4.3项目规模

4.4项目内容

5.责任免除范围

5.1甲方责任免除范围

5.2乙方责任免除范围

6.项目实施

6.1工程进度

6.2施工单位及资质

6.3质量要求

6.4工程验收

7.费用及支付

7.1工程费用

7.2费用支付方式

7.3付款时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.协议生效及终止

9.1协议生效条件

9.2协议终止条件

10.通知及送达

10.1通知方式

10.2送达地址

11.法律适用及争议管辖

11.1适用法律

11.2争议管辖

12.其他约定事项

12.1不可抗力

12.2合同变更及解除

12.3协议附件

13.附件

13.1附件一：项目实施方案

13.2附件二：费用明细表

14.协议签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署代表

第一部分：合同如下：

1.协议签订背景及目的

1.1协议签订的背景

本协议签订的背景为甲方拟对老旧小区进行拆墙工程，旨在改善小区环境，提高居民生活质量。

1.2协议签订的目的

本协议签订的目的是明确甲乙双方在拆墙工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

2.定义与解释

2.1相关术语定义

在本协议中，“拆墙工程”指甲方对老旧小区进行拆除原有墙体，重新规划布局的工程。

2.2解释及说明

本协议中的解释及说明以本合同内容为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。

3.双方基本信息

3.1甲方基本信息

甲方名称：___________

法定代表人：___________

地址：________________

3.2乙方基本信息

乙方名称：___________

法定代表人：___________

地址：________________

4.项目概况

4.1项目名称

拆墙工程

4.2项目地点

________________

4.3项目规模

拆除墙体总面积为____平方米。

4.4项目内容

拆除老旧小区原有墙体，重新规划布局，包括新建墙体、绿化、照明等配套设施。

5.责任免除范围

5.1甲方责任免除范围

甲方对因不可抗力、政策调整等原因导致的工程延误、质量不合格等后果不承担责任。

5.2乙方责任免除范围

乙方对因甲方提供的施工图纸、资料不准确、不完整等原因导致的工程延误、质量不合格等后果不承担责任。

6.项目实施

6.1工程进度

工程总工期为____个月，自合同生效之日起计算。

6.2施工单位及资质

乙方委托具有相应资质的施工单位进行拆墙工程。

6.3质量要求

拆墙工程须符合国家相关质量标准，确保工程质量合格。

6.4工程验收

工程完成后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后乙方支付工程款项。

7.费用及支付

7.1工程费用

拆墙工程总费用为____元，包括拆除、新建墙体、配套设施等费用。

7.2费用支付方式

甲方分阶段支付工程款项，具体支付比例及时间由双方协商确定。

7.3付款时间

第一笔款项在工程开工前支付，第二笔款项在工程完成50%时支付，第三笔款项在工程完成80%时支付，尾款在工程验收合格后支付。

8.争议解决

8.1争议解决方式

甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至所在地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序

争议提交法院后，双方应积极配合法院审理，按照法院的判决或裁定执行。

9.协议生效及终止

9.1协议生效条件

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

9.2协议终止条件

（1）协议约定的工程完成并经双方验收合格；

（2）协议约定的工程款项全部支付完毕；

（3）因不可抗力导致协议无法履行；

（4）双方协商一致解除协议。

10.通知及送达

10.1通知方式

双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。

10.2送达地址

甲方的送达地址为：________________

乙方的送达地址为：________________

11.法律适用及争议管辖

11.1适用法律

本协议的